Resoluciones Gerenciales Generales - 2016

RGGR Nº 346-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, la solicitud de ampliación de plazo contractual, planteada por el contratista, por consentimiento que opera por silencio, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa.

RGGR Nº 345-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, la solicitud de ampliación de plazo contractual, planteada por el contratista, mediante el escrito ingresado por mesa de partes del Gobierno Regional de Ayacucho, con Expediente N° 025356-2016.

RGGR Nº 344-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, el Calendario de Ejecución de Obra Actualizado y Programación PERT-CPM del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA SAN FRANCISCO DE ASÍS DE HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO".

RGGR Nº 343-2016-GRA/GR-GG: RESOLVER, en forma parcial el Contrato N° 023-2016-GRA-SEDE CENTRAL-UPL, suscrit con la Empresa ARGHYS CONSULTING S.A.

RGGR Nº 342-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA al 01 de noviembre del 2016 la solicitud de ampliación de plazo N° 01 para la ejecución por la modalidad de administración directa de la obra: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE PUMASAPO - MANZANAYOCC - URABAMBA - SAN ANDRÉS - TOCCRA - SANCOS - HUANCASANCOS".

RGGR Nº 341-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, la solicitud de ampliación de plazo contractual, planteada por el contratista por consentimiento que opera por silencio conforme  las razones expuestas en la parte considerativa.

RGGR Nº 340-2016-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, contra CARLOS ANDRÉS CAPELLETTI ZÚÑIGA.

RGGR Nº 339-2016-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra CARLOS ANDRÉS CAPELLETTI ZÚÑIGA.

RGGR Nº 338-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, la solicitud de ampliación de plazo N° 01, para la ejecución de la Obra : "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CHIPAO, PROVINCIA LUCANAS - AYACUCHO".

RGGR Nº 337-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA al 18 de julio del 2016, la solicitud de ampliación de plazo N° 01 para la ejecución de la Obra: "INSTALACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE MOROCHUCOS Y MARÍA PARADO DE BELLIDO - CANGALLO - AYACUCHO".

RGGR Nº 336-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso de apelación interpuesto por el servidor AQUILINO ABURTO GUTIÉRREZ, contra la Resolución Directoral N° 695-2015-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 13 de octubre del 2015.

RGGR Nº 335-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación, incoado por el administrado LUIS MEVES HINOSTROZA GONZÁLES, contra la Resolución Directoral N° 295-2016-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 16 de junio del 2016.

RGGR Nº 334-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación, interpuesto por el recurrente Don AQUILINO ABURTO GUTIÉRREZ, contra la Resolución Directoral N° 694-2015-GRA/GG-ORADM-ORH de fecha 13 de octubre del 2015.

RGGR Nº 333-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plazo por silencio positivo al Contrato N° 91-2016-GRA-SEDE CENTRAL-UPL.

RGGR Nº 332-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, con eficacia anticipada conforme a lo facultado por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General la ampliación de plazo N° 01 de ejecución del Proyecto de Actividad: "MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE CUYPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO".

RGGR Nº 331-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación, interpuesto por la recurrente Doña BENJAMINA CHOCCE HUANACO, en contra de la Resolución Directoral N° 0512-2016-GRA/GG-ORADM-ORH de fecha 25 de agosto del 2016.

RGGR Nº 330-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actualizado y PERT-CPM presentado la empresa OBRAINSA, por ampliación de plazo N° 08 para la ejecución de la obra: "Rehabilitación y mejoramiento de la Carretera Abra Toccto - Vilcashuamán; Tramo: Condorccocha - Vilcashuamán".

RGGR Nº 329-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, la solicitud de ampliación de plazo contractual, planteada por el contratista, por consentimiento que opera por silencio, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa.

RGGR Nº 328-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actualizado y PERTCPM reajustado por la supervisión por ampliación de plazo N° 17 para la ejecución de la obra: "REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CÁCERES, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 327-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, en base a los antecedentes documentados y opinión de los principales responsables de obra Ing. RESIDENTE la solicitud de ampliación de plazo solicitado por el representante común del CONSORCIO SARHUA - FAJARDO para la contratación del servicio de perforción y disparo en roca suelta y fija para la Meta 022.

RGGR Nº 326-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. YURI LUDMIR CRISÓSTOMO ORÉ.

RGGR Nº 325-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Lic. HONORATO MÉNDEZ BAUTISTA.

RGGR Nº 324-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CARLOS MIRANDA BERAMENDI.

RGGR Nº 323-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. VLADIMIR QUISPE CAMACHO.

RGGR Nº 322-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo solicitado por el representante legal de la Empresa CONSULTORA CONSTRUCTORA LLYKA S.R.L.

RGGR Nº 321-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, en base a los antecedentes documentados y opinión de los principales responsables de obra Ing. Residente e Inspector de obra la solicitud de ampliación de plazo solicitado por el Gerente General de la Empresa MULTISERVICIOS HERMANOS FAVI S.R.L.

RGGR Nº 320-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. HENRI BARRIENTOS QUISPE.

RGGR Nº 319-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, en base a los antecedentes documentados y opinión de los principales responsables de obra Ing. Residente e Ing. Supervisor de obra la solicitud de ampliación de plazo N°° 01, solicitado por el representante común de la Empresa CONSORCIO J&H.

RGGR Nº 318-2016-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra los servidores: CPCC. OLIMPIO CARGAS TORRE, Ing. BLADIMIR ELVIS HUAUYA ÑAHUI, Ing. ROBERTO C. RETAMOZO GARIBAY e Ing. JUAN LAUREANO ARTEAGA ENCISO.

RGGR Nº 317-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, en base a los antecedentes documentados y opinión de los principles responsables de obra Ing. Residente e Inspector de obra, la solicitud de ampliación de plazo solicitado por el representante común de la Empresa CONSORCIO GÓMEZ.

RGGR Nº 316-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación, interpuesto por la recurrente doña YANET NENA TOLEDO PALOMINO, en contra de la Resolución Directoral N° 0470-2016-GRA/GR-ORADM-ORH, de fecha 03 de agosto del 2016.

RGGR Nº 315-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso de apelación promovido por TOMÁS TORRES HUAYTALLA, contra la Resolución Directoral N° 297-2016-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 16 de junio del 2016.

RGGR Nº 314-2016-GRA/GR-GG: DESIGNAR, a partir del 28 de noviembre del 2016, al Ing. CARLOS HERENCIA GALLEGOS, como INSPECTOR de la Obra por contrata, Meta: 171.

RGGR Nº 313-2016-GRA/GR-GG: DESIGNAR, a partir del 28 de noviembre del 2016, al Ing. CRLOS HERENCIA GALLEGOS como INSPECTOR de la Obra por contrata Meta: 209.

RGGR Nº 312-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, el recurso administrativo de apelación deducido por el administrado JUAN AQUILES GÓMEZ LIZARBE contra la Resolución Directoral N° 307-2016-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 17 de junio 2016.

RGGR Nº 311-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. DEMETRIO TACAS CHECCNES.

RGGR Nº 310-2016-GRA/GR-GG: DESIGNAR, al Comité de selección que se encargue de los procesos mencionados en el presente acto resolutivo.

RGGR Nº 309-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR, improcedente la solicitud de ampliación de plazo solicitada por ARTUR CRISTOFER MEDINA HUARHUACHI, con RUC N° 10447203061, para el Contrato N° 128-2016-GRA-SEDE CENTRAL-UPL.

RGGR Nº 308-2016-GRA/GR-GG: DESIGNAR, al Comité de Selección que se encargue de los procesos mencionados en el presenta acto resolutivo.

RGGR Nº 307-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, el calendario de avance de obra actualizado y programación PERT-CPM presentado por la supervisión, mediante carta N° 874-CSHA-2016 de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO".

RGGR Nº 306-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Arqueólogo CÉSAR LUIS ÁLVAREZ GARCÍA.

RGGR Nº 305-2016-GRA/GR-GG: ADECUAR, el recurso de nulidad presentado por el representante de la Empresa GLOBAL MOTORS SAC, contra el otorgamiento de buena pro en la adjudicación simplificada N° 098-2016-GRA-SEDE CENTRAL.

RGGR Nº 304-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. PAVEL TORRES QUISPE.

RGGR Nº 303-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo N° 19 para la ejecución de la obra: "REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CÁCERES, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 302-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo N° 18 parcial para la ejecución de la obra: "REHABILITACIÓN Y REMODELACION DE LA INSTITUCIÓN EDUCTAIVA MARISCAL CÁCERES, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 301-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso de apelación promovida por GUILIANA ENMA FLORES JANAMPA, contra los alcances de la Resolución Directoral N° 286-2016-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 09 de junio del 2016.

RGGR Nº 300-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ELEODORO DIONISIO MORALES HUAMÁN.

RGGR Nº 299-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, la solicitud de ampliación de plazo N° 08 para ejecución de la obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMÁN; TRAMO: CONDORCCOCHA - VILCASHUAMÁN".

RGGR Nº 298-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo N° 07 por doce (12) días calendario para la ejecución de la Obra: "REHABILITCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMÁN; TRAMO: CONDORCCOCHA - VILCASHUAMÁN".

RGGR Nº 297-2016-GRA/GR-GG: RECTIFICAR, el error material contenido en el cuadro de conceptos y montos dentro del sexto considerando de la Resolución Gerencial General Regional N° 0243-2016-GRA/GR-GG.

RGGR Nº 296-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, la solicitud de ampliación de plazo N° 17 para la ejecución de la obra: "REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CÁCERES, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 295-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR, procedente, la solicitud de ampliación de plazo solicitada por la Empresa JC AUTOMOTRIZ SERVIS S.A.C.

RGGR Nº 294-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, la solicitud de ampliación de plazo N° 03, por un periodo de 90 días, para la ejecución de la obra: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA DE LA I.E. SAN JOSÉ DE MONTERRICO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO".

RGGR Nº 293-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación, interpuesto por los recurrentes ANA MARÍA CARO MOLINA, MARÍA MIRANDA GUTIÉRREZ, BLANCA SALVATIERRA QUISPE, SENI LOURDES MIRANDA MRTINEZ, JORGE GARIBAY TELLO, FLOR BARRIENTOS QUISPE, JACINTA ALARCÓN SULCA, MARÍA JESÚS BAUTISTA ENCISO, REBECA MERCEDES PRADO BILBAO, ROSA ESTHER VALLEJOS BERROCAL, TRACY MANCILLA MANTILLA, ANA ROSARIO MARAVÍ GUTIÉRREZ, GUDEIA HUAMÁN FERNÁNDEZ, FELIPE LLIMPE CUARES, WALTER FÉLIX DE LA CRUZ QUICAÑO, HERBERT ISAAC GUTIÉRREZ POZO, HERNÁN YOBANY MEDINA REJANO, DULIA MARGINIA MÁRQUEZ GARCIA, ROMÁN MIRO CASTRO LA TORRE, BASILISA DOLORIER QUISPE, DIONISIA PRADO LEANDRO, ALICIA PACHECO DEL VILLAR, ARMANDO QUISPE PRADO, MERCEDES ALIAGA HERNANDO, MERCEDES GLORIA LAGOS ARRIARÁN, contra la Resolución Directoral N° 710-2015-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 21 de octubre del 2015.

RGGR Nº 292-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, la solicitud de ampliación de plazo N° 02, por un periodo de 90 días clendario para la ejecución de la Obra: "CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE HUAYCHAO - TUPIN - CCARASENCCA - ESPINCUY - RODEOPAMPA - CHUQUI - NUEVO PROGRESO - CCANOPATA - CCANO - DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO".

RGGR Nº 291-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, el recurso de apelación formulado por el administrado TOMÁS TORRES HUAYTALLA, contra la Resolución Directoral N° 376-2016-GRA/GRA-GG-ORADM-OH de fech 01 de julio del 2016.

RGGR Nº 290-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CARLOS ALBERTO NEIRA MANUEL.

RGGR Nº 289-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. NILS JOEL HUARANCCA BARRIENTOS.

RGGR Nº 288-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JUAN JORGE SANDOVAL ZEA.

RGGR Nº 287-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. YURI FREDY GARCÍA DURAND.

RGGR Nº 286-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. SERGIO GENE URRIBARRI URBINA.

RGGR Nº 285-2016-GRA/GR-GG: DESIGNAR, a partir del 17 noviembre del 2016, al Ing. EMILIO TINCO HUAMANÍ, como INSPECTOR de la Obra por Contrata "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 38984 JOSÉ ABELARDO QUIÑONEZ, I.E. 38201 MELITON CARBAJAL, I.E. PÚBLICA MARÍA AUXILIADORA".

RGGR Nº 284-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR, improcedente la solicitud de ampliación de plazo solicitada por ARTUR CRISTOFER MEDINA HUARHUACHI, con RUC N° 10447203061, para el Contrato N° 128-2016-GRA-SEDE CENTRAL-UPL.

RGGR Nº 283-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR FUNDADO, el recurso de apelación interpuesto por los recurrentes EDGAR MARTÍNEZ ENCISO, PELAGIA SOSA MÉNDEZ y ENRIQUE MANUEL LIZANA ANTEZANA, contra los alcances de la Resolución Directoral N° 139-2016-GRA-PRIDER/DG, de fecha 13 de mayo del 2016.

RGGR Nº 282-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, la solicitud de ampliación de plazo N° 01 por 10 días, solicitado por el Gerente General de la Empresa BERNA MAQUINARIAS E.I.R.L.

RGGR Nº 281-2016-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra los trabajadores CPC. MARCO ANTONIO NÚÑEZ CHÁVEZ y DEODORO NORIEGA CÉSPEDES.

RGGR Nº 280-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, el Calendario de Avance de Obra Actulizado del Proyecto: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUMÁN; TRAMO: CONDORCCOCHA - VILCASHUAMÁN".

RGGR Nº 279-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JAIME OSCAR SALAZAR LINDO.

RGGR Nº 278-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA SAN FRANCISCO DE ASIS DE HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO".

RGGR Nº 277-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación interpuesto por el ex-servidor Biólogo JORGE PAULINO SALCEDO MARTÍNEZ contra la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 2081-2014-GRA-GG-GRDS-DIRESA-DR de fecha 26 de diciembre del 2014.

RGGR Nº 276-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR EN PARTE FUNDADO, el recurso de apelación promovido por MÁXIMO MARCOS QUISPE CHUMBILE, contra la Resolución Directoral N° 201-2016-GRA-GR-GG-ORADM-ORH de fecha 18 de abril del 2016.

RGGR Nº 275-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JUAN CARLOS MELGAR AYALA.

RGGR Nº 274-2016-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra el funcionario y servidor Arq. LENIN ROMERO PASTOR e Ing. TEDDY FERNANDO FELICES VILLAR.

RGGR Nº 273-2016-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra los funcionarios y servidores Ing. MIKE FREDY PILLACA TINCO, Dr. RAÚL M. LUNA MENESES, Econ. IVÁN M. TORRES ULLOA, Econ. MARIO S. ROCA PAREDES y Lic. AQUILA ALIAGA ESCOBAR.

RGGR Nº 272-2016-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra el funcionario y servidores públicos Dr. RAÚL M. LUNA MENESES, Econ. MARIO S. ROCA PAREDES y Lic. JUAN VIANNEY RAMOS VÁSQUEZ.

RGGR Nº 271-2016-GRA/GR-GG: DESIGNAR, al Comité de Selección que se encargue de los procesos: - Proceso de Contratación, Adludrcacíón Simplificada - AS Ampuación y Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I E.I Nº 429- 28/MX-U de Churunmarca. distrito Huanta, provincia Huanta, Región Ayacucho" y - Proceso de Contratación, Adjudicación Simplificada - AS'. 'Instalación de los Servicios de Educación Inicial en la I.E.I. N° 429-57/MX-U de Arequipa Alta. distrito de Sivia, provincia Huanta Región Ayacucho".

RGGR Nº 270-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, la solicitud de ampliación de plazo contractual, planteada por el contratista, por consentimiento que opera por silencio, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa.

RGGR Nº 269-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, la solicitud de ampliación de plazo N° 01 para el servicio de consultoría para la supervisión de la elaboración de expedientes técnicos y ejecución de las obras en cinco (05) instituciones educativas del nivel inicial en el ámbito de la Provincia de Parinacochas - Región Ayacucho.

RGGR Nº 268-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR EN PARTE FUNDADO, el recurso de apelación promovido por LUIS RIVERA MEDINA, contra la Resolución Directoral N° 0863-2015-GRA/PRES-GG-ORADM-ORH de fecha 23 de diciembre del 2015.

RGGR Nº 267-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. DEMETRIO TACAS CHECCNES.

RGGR Nº 266-2016-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Ing. TANIA AYMIN MOLINA PAJUELO.

RGGR Nº 265-2016-GRA/GR-GG: RESOLVER PARCIALMENTE, el CONTRATO N° 0161-2013-GRA-SEDE CENTRAL-UPL, de fecha 19 de noviembre del 2013 entre el Gobierno Regional de Ayacucho y el CONSORCIO SANTO TOMÁS conformado por DYACONS S.A.C., INCORP INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. y SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES.

RGGR Nº 264-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, la solicitud de ampliación de plazo N° 03, por un periodod de 93 (noventa y tres) días, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA TÚPAC AMARU II - HUASCAHURA - HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 263-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, el Calendario de avance de Obra valorizado actualizado y la programación PERTCPM de la Obra "REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CÁCERES, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 262-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, el Calendario de avance de Obra valorizado actualizado y la programación PERTCPM para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: "REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CÁCERES, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 261-2016-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra el funcionario Dr. GERARDO FRANCISCO LUDEÑA GONZALES y Abog. PERCY SALCEDO MORALES.

RGGR Nº 260-2016-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra el Lic. UBALDO HUAMANÍ LESCANO.

RGGR Nº 259-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 15 por un periodo de 130 días para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. SAN RAMÓN, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.

RGGR Nº 258-2016-GRA/GR-GG: RECTIFICAR, el artículo primero y quinto de la Resolución Gerencial General Regional N° 133-2016-GRA/GR-GG. de fecha 08 de  julio del 2016.

RGGR Nº 257-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Lic. HONORATO MENDEZ BAUTISTA.

RGGR Nº 256-2016-GRA/GR-GG: NO UTILIZADO.

RGGR Nº 255-2016-GRA/GR-GG: DESIGNAR, al Comité de Selección que se encargue de los procesos mencionados en el presenta acto resolutivo.

RGGR Nº 254-2016-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra el servidor EDILBERTO MISAICO VÍLCHEZ.

RGGR Nº 253-2016-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra el servidor Lic. JONATAN CASTILLO VÁSQUEZ.

RGGR Nº 252-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. GREGORIO AYALA RODRÍGUEZ.

RGGR Nº 251-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actualizado, presentado por el Contratista Obras de Ingeniería S.A. - OBRAINSA.

RGGR Nº 250-2016-GRA/GR-GG: DESIGNAR Y RECONFORMAR, al Comité de Selección que se encargue de los procesos mencionados en el presenta acto resolutivo.

RGGR Nº 249-2016-GRA/GR-GG: DESIGNAR Y RECONFORMAR, al Comité de Selección que se encargue de los procesos mencionados en el presenta acto resolutivo.

RGGR Nº 248-2016-GRA/GR-GG: DISPONER, para efectos del pago de la Econ. LILIA EDITH HUAÁN CARRASCO en el cargo de Directora Regional de Administración del Gobierno Regional de Ayacucho, será de conformidad a la cuarta disposición complementaria transitoria del reglamento del Decreto Legislativo N° 1057.

RGGR Nº 247-2016-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra el servidor ALEXANDER QUISPE SEGURA.

RGGR Nº 246-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR PROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo contractual, solicitada por el contratista, en mérito a las razones expuestas en la parte considerativa, por un periodo de 15 días calendarios.

RGGR Nº 245-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR FUNDADA, el recurso de apelación interpuesto por la administrada JOZZY MELINA QUISPE ROJAS, contra la Resolución Directoral N° 0459-2016-GRA/GG-ORADM-ORH de fecha 27 de julio del 2016.

RGGR Nº 244-2016-GRA/GR-GG: DEJAR SIN EFECTO, en todos sus extremos la Resolución Directoral Regional N° 007-2016-GRA/GG-OREI, de fecha 09 de junio del 2016.

RGGR Nº 243-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, la liquidación final de consultoría presentada por el contratista Consorcio Consultores; Supervisor de la Meta: "Elaboración de expedientes técnicos y ejecución de las obras en cinco (5) Instituciones Educativas de Nivel Inicial, en el ámbito de la Provincia de  Huamanga - Región Ayacucho".

RGGR Nº 242-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, el recurso de apelación formulado por el administrado RUBÉN ALCIDES QUISPE BEDRIÑANA, contra la Resolución Directoral N° 246-2016-GRA/GR-GG-ORADM-ORH, de fecha 11 de mayo del 2016.

RGGR Nº 241-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. GUIDO EDGAR GUERRA ALLENDE.

RGGR Nº 240-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR PROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo contractual, solicitada por el contratista, en mérito a las razones expuestas en la parte considerativa.

RGGR Nº 239-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo contractual, solicitada por el contratista, en mérito a las razones expuestas en la parte considerativa.

RGGR Nº 238-2016-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra los servidores CPC. SENINCLARS MARTÍNEZ, CPC. MARCO ANTONIO NUÑEZ CHÁVEZ, CPC. HERNÁN DELGADILLO CUBA, CPC. RICHAR VARGAS ORIUNDO, ELMER VARGAS MIGUEL, ANTONIO QUICHCA MEDINA, ABDON ROBLES VILLAR y ABOG. PEDRO VIDAL PIZARRO ACOSTA.

RGGR Nº 237-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Lic. Adm. DICK ROBERT MOISÉS RÍOS.

RGGR Nº 236-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, el recurso administrativo de apelación interpuesta por el apelante Don MODESTO JULIO CCESA ÑAHUI, contra la Resolución Directoral Regional N° 0152-2016-GRA/GG-ORADM de fecha 22 de julio.

RGGR Nº 235-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOSÉ DOMÍNGUEZ GUERREROS.

RGGR Nº 234-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR, fundada la solicitud de apelación presentada por el representate legal del Consorcio Ayacucho, contra la Resolución Directoral Regional N° 202-2016-GRA/GG-ORADM de fecha 21 de setiembre del 2016.

RGGR Nº 233-2016-GRA/GR-GG: DESIGNAR, al Comité de selección encargado que se encargue de los procesos adjuntos a la presente resolución.

RGGR Nº 232-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, la solicitud de ampliación de plzo N° 16 a favor de la Empresa ALTESA Contratistas Generales S.A.

RGGR Nº 231-2016-GRA/GR-GG: RECONFORMAR, el Comité de selección encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección cuyo objeto es la contratación de servicio para la fabricación, arenado, pintado, transporte, montaje, lanzamiento, controladores de calidad e instalación de accesorios de las estructuras metálicas reticuladas tipo Warren.

RGGR Nº 230-2016-GRA/GR-GG: RECONFORMAR, el Comité de selección encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección cuyo objeto es la contratación de servicio para el corte de material suelto con maquinaria, perfilado y compactación de sub rasante en zonas de corte para la Meta 026.

RGGR Nº 229-2016-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra el Dr. CARLOS RODRIGO INFANTE YUPANQUI y Lic. ABEL YUPANQUI LLANCARI.

RGGR Nº 228-2016-GRA/GR-GG: DESIGNAR, la Comision de recepción de transferencia fisica de las obras concluidas en el marco del Convenio de Cooperación para el apoyo de la implementación del progrma de mejoramiento  de la Educación Inicial.

RGGR Nº 227-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR FUNDADO EN PARTE, el recurso de reconsideración por el administrado ROLY CISNEROS AGUILAR.

RGGR Nº 226-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. FLOYD HOLGUIN PALOMINO HUAMÁN.

RGGR Nº 225-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JORGE LUIS MALPARTIDA ROMERO.

RGGR Nº 224-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. NILS JOEL HUARANCCA BARRIENTOS.

RGGR Nº 223-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, la solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 06 de la Obra "Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Abra Toccto - Vilcashuamán; tramo: Condorccocha - Vilcashuaman".

RGGR Nº 222-2016-GRA/GR-GG: RECTIFICAR, la Resolución Gerencial General Regional N° 079-2016-GRA/GR-GG-ORADM-ORH, de contato de servicios personales del Ing. LUIS ENRIQUE MORALES SILVA.

RGGR Nº 221-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. FREDY ABEL TINEO NAJARRO.

RGGR Nº 220-2016-GRA/GR-GG: DESIGNAR, al Comité de selección que se encargue a la adquisición de neumáticos para la Meta 282: "Mantenimiento y reparación de maquinaria, vehículo y equipos de la Oficina de Servicio de Equipo Mécánico SEM-GRA".

RGGR Nº 219-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 02 por un periodo de sesenta (60) días calendario, para la ejecución de la Meta: "Mejoramiento de los servicios de educación secundaria de la I.E. N° 1408384 en la localidad de Ninabamba, Distrito de Ocros, Huamanga - Ayacucho".

RGGR Nº 218-2016-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra el Abog. JUAN CARLOS ARANGO CLAUDIO y Lic. SARY MEDINA GALINDO.

RGGR Nº 217-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOEL SALOMÓN FLORES HUAMÁN.

RGGR Nº 216-2016-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra el Arq. LENIN ROMERO PASTOR, Bch. Ing. FREDY W. CAMPOS FLORES e Ing. TEDDY E. FELICES VILLAR.

RGGR Nº 215-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ALDO ASTORIMA QUICHUA.

RGGR Nº 214-2016-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra el Abog. JUAN CARLOS ARANGO CLAUDIO, Lic. ANANÍAS ALCA AROTINCO y Lic. MARIO ROCA PAREDES.

RGGR Nº 213-2016-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra el Ing. EDY ALFREDO GÓMEZ ACEVEDO y Abog. JUAN CARLOS ARANGO CLAUDIO.

RGGR Nº 212-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, con eficacia anticipada conforme lo facultado por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la ampliación de plazo N° 01 de ejecución del Proyecto: "CREACIÓN DE LA CARRETERA MUÑAYOCC HUAYCCO - HUAYLOPATA - CHALLHUAPAMPA - ANCCORIPACCASA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 211-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso de apelación interpuesto por GLADYS MARILÚ VILCHES SÁNCHEZ, contra la Resolución Directoral N° 934-2014-GRA/PRES-GG-ORADM-ORH, de fecha 18 de diciembre del 2014.

RGGR Nº 210-2016-GRA/GR-GG: DEJAR SIN EFECTO, en todo sus extremos la Resolución Directoral Regional N° 006-2016-GRA/GG-OREI, de fecha 09 de junio del 2016.

RGGR Nº 209-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, el recurso de apelación por denegación ficta, interpuesto por el administrativo; MANUEL JUAN DE DIOS PALOMINO MENDOZA.

RGGR Nº 208-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación contra la Resolución Directoral N° 638-2014-GRA/PRES-GG-ORADM-ORH, de fecha 24 de setiembre del 2014.

RGGR Nº 207-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso de apelación promovida por doña JACINTA MARILÚ ALARCÓN SULCA, contra la Resolución Directoral N° 835-2015-GRA/PGR-GG-ORADM-ORH de fecha 14 de diciembre del 2015.

RGGR Nº 206-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso de apelación interpuesto por doña NÉLIDA ORÉ VILCATOMA, contra la Resolución Directoral N° 113-2015-GRA/PRES-GG-ORADM-ORH de fecha 16 de marzo del 2015.

RGGR Nº 205-2016-GRA/GR-GG: DEJAR SIN EFECTO, en parte, el artículo primero de la Resolución Directoral Regional N° 101-2016-GRA/GR-GG-ORADM, de fecha 01 de junio del 2016.

RGGR Nº 204-2016-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra el Abog. RENÁN RAFAEL SALAZAR, Abog. ENRIQUE PRETELL CALDERÓN, Abog. WILLIAM ENEIDO JANAMPA TAQUIRI y JORGE GARIBAY TELLO.

RGGR Nº 203-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrtivo de apelación contra la Resolución Directoral N° 867-2014-GRA/PRES-GG-ORADM-ORH, de fecha 27 de noviembre 2014.

RGGR Nº 202-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación contra la Resolución Sub Gerencial N° 013-2002-CTAR-AYAC/GRA-SGRH de fecha 25 de febrero del 2002, interpuesto por don TOMÁS TORRES HUAYTALLA.

RGGR Nº 201-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso de apelación interpuesto por MARINO MÁXIMO LOZANO MELGAR, contra la Resolución Directoral N° 839-2015-GRA/PRES-GG-ORADM-ORH, de fecha 14 de diciembre del 2015.

RGGR Nº 200-2016-GRA/GR-GG: DEJAR SIN EFECTO, en todos sus extremos la Resolución Directoral Regional No. 099-2016-GRA/GG-ORADM, de fecha 31 de mayo del 2016.

RGGR Nº 199-2016-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, contra el CPCC. CARLOS CHUMBE HUAUYA por su actuacion de Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y contra el Econ. WILLIAM JOEL PINEDO SALAS por su actuación de Sub Gerente de Finanzas.

RGGR Nº 198-2016-GRA/GR-GG: RECTIFICAR, el artículo primero de la Resolución Gerencial General Regional N° 187-2016-GRA/GR-GG.

RGGR Nº 197-2016-GRA/GR-GG: DESIGNAR, el Comité de recepción y liquidación de Contrato de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institución Educativa San Francisco de Asís de Huanta, Distrito y Provincia de Huanta - Ayacucho".

RGGR Nº 196-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. OMAR BEDRIÑANA CARRASCO.

RGGR Nº 195-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ELEODORO DIONISIO MORALES HUAMÁN.

RGGR Nº 194-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 04 del Proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS".

RGGR Nº 193-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JUAN WILFREDO GAMARRA ARONÉS.

RGGR Nº 192-2016-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra el servidor MIGUEL AMÉRICO FIGUEROA SOTO, por su actuación de Asesor de la Gerencia General del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 191-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso impugnativo de reconsideración interpuesta por el administrado EUDOSIO GLICETH MUCHA SOVERO contra la Resolución Gerencial General N° 093-2016-GRA/GR-GG.

RGGR Nº 190-2016-GRA/GR-GG: RECTIFICAR, la Resolución Gerencial General Regional N° 177-2016-GRA/GR-GG de fecha 7 de setiembre del 2016.

RGGR Nº 189-2016-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra los servidores Abog. PEDRO VIDAL PIZARRO ACOSTA por su actuación de Secretario General; Abog. VLERY JHON CCANTO SÁNCHEZ, Ing. ÁNGEL BENDEZÚ PRADO, Sr. VICTORIANO RODRÍGUEZ PALOMINO y Sr. AMILKAR PUKUTAY GONZÁLES GÓMEZ.

RGGR Nº 188-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR PROCEDENTE, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General la aprobación de ampliación de plazo N° 01 de ejecución del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1408384 EN L LOCALIDAD DE NINABAMBA, DISTRITO OCROS - HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 187-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CARLOS ALBERTO NEIRA MANUEL.

RGGR Nº 186-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. FREDY VILA HUAMÁN.

RGGR Nº 185-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JORGE HURTADO RIVERA.

RGGR Nº 184-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. RAFAEL PARRA BELLO.

RGGR Nº 183-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. SERGIO GENE URRIBARRI URBINA.

RGGR Nº 182-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JAIME OSCAR SALAZAR LINDO.

RGGR Nº 181-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso de apelación presentado por el servidor, LUIS RIVERA MEDINA, contra el Memorando N° 311-2016-GRA-GG/ORADM-ORH.

RGGR Nº 180-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación interpuesto por la recurrente NANCY CHARO VELARDE FLORES, contra la Resolución Directoral N° 160-2016-GRA/GG-ORADM-ORH, de fecha 06 de abril del 2016.

RGGR Nº 179-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación interpuesto por la recurrente MAURA ESTHER ESPILLCO LLOCLLA, contra la Resolución Directoral N° 739-2015-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 30 de octubre del 2015.

RGGR Nº 178-2016-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra el funcionario Econ. EDGAR QUISPE MITMA, Sra. OLGA MARÍA CUBA SALVATIERRA y OSCAR FERNÁNDEZ ANYOSA.

RGGR Nº 177-2016-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra los servidores Ing. JUAN ANFILOGIO CAUTI VENEGAS, Sr. DONATO SULCA CUYA, Sr. SATURNINO PARIONA CASTILLO, Sr. NICK MORALES GUTIÉRREZ, Ing. EDGAR CÓRDOVA MALDONADO y el Ing. SIMÓN CARPIO BECERRA.

RGGR Nº 176-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. YURI FREDY GARCÍA DURAND.

RGGR Nº 175-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, con eficacia anticipada conforme a lo facultado por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la ampliación de plazo N° 01 de la meta de actividad 234: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA".

RGGR Nº 174-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JUAN JORGE SANDOVAL ZEA.

RGGR Nº 173-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR, el AGRAVIO AL INTERÉS PÚBLICO Y LA ILEGALIDAD, vigencia de la Resolución Directoral N° 0423-2013-GRA/PRES-GG-ORADM-ORH de fecha 09 de agosto del 2013.

RGGR Nº 172-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. FREDY ABEL TINEO NAJARRO.

RGGR Nº 171-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación interpuesto por el servidor JUAN CÓRDOVA PALOMINO, contra la Resolución Directoral N° 647-2015-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 07 de octubre del 2015.

RGGR Nº 170-2016-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra la funcionaria Ing. JACQUELINE ELSA MORENO HUAMÁN, por su actuación de Directora de la Oficina Regional de Estudios e Investigación.

RGGR Nº 169-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación interpuesto por el servidor MÁXIMO SERGIO QUISPE CAHUANA, contra la Resolución Directoral N° 048-2016-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 27 de enero del 2016.

RGGR Nº 168-2016-GRA/GR-GG: ACUMULAR, los exp. de registros Nos. 025945 y 025885 de fechas 06 y 05 de noviembre del 2015, respectivamente.

RGGR Nº 167-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR, fundado en parte, el recurso de apelación contra la Resolución Directoral Regional N° 170-2015-GRA/GG-ORADM de fecha 30 de diciembre del 2015.

RGGR Nº 166-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, el recurso administrativo de apelación, promovido por el recurrente HENRRY CURI CORDOVA, contra la Resolución DIrectoral N° 823-2015-GRA/GR-GG-RADM-ORH de fecha 11 de diciembre del 2015.

RGGR Nº 165-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR EL AGRAVIO AL INTERÉS PÚBLICO y la ilegalidad de la vigencia de la Resolución Gerencial Regional N° 044-2014-GRA/PRES-GG-GRDS de fecha 05 de marzo del 2014.

RGGR Nº 164-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación promovido por el servidor JORGE GARIBAY TELLO, contra la Resolución Directoral N° 107-2016-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 29 de febrero del 2016.

RGGR Nº 163-2016-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra el Arq. LENIN ROMERO PASTOR por su actución de Director de la Oficina Regional de Estudios e Investigación del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 162-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CARLOS MIRANDA BERAMENDI.

RGGR Nº 161-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR FUNDADO, el recurso administrativo de apelación interpuesto por Don WILFREDO PILLACA GARAUNDO Representante Legal de la Empresa CALPME SERVICIOS GENERALES EIRL, contra la carta N° 100-2015-GRA-GG-ORADM de fecha 11 de diciembre del 2015.

RGGR Nº 160-2016-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOSE ROLANDO CAQUIAMARCA TITO.

RGGR Nº 159-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. DEMETRIO TACAS CHECCNES.

RGGR Nº 158-2016-GRA/GR-GG: DESIGNAR, la conformación de la Comisión de verificación y liquidación para la obra: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL SECTOR III DEL BARRIO DE MIRAFLRES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 157-2016-GRA/GR-GG: DESIGNAR, a partir del 01 de julio del 2016, al Ing. ARISTEO BERROCAL HUAMÁN, como INSPECTOR de la Obra por contrata: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA SAN FRANCISCO DE ASÍS DE HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO".

RGGR Nº 156-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Lic. Adm. DICK ROBERT MOISÉS RÍOS.

RGGR Nº 155-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR LA NULIDAD, de la Resolución Directoral N° 543-2015-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 17 de agosto del 2015.

RGGR Nº 154-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, con eficacia anticipada conforme a lo facultado por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la aprobación de ampliación de plazo N° 03 del Proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS".

RGGR Nº 153-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación interpuesto por el servidor CARLOS HERMINIO HERENCIA GALLEGOS, contra la Resolución Directoral N° 696-2015-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 13 de octubre del 2015.

RGGR Nº 152-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación interpuesta por la servidora MANUELA SOLEDAD HUAMANCHAU SANTA CRUZ, contra la Resolución Directoral N° 677-2015-GRA/GRGG-ORADM-ORH de fecha 13 de octubre del 2015.

RGGR Nº 151-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la ampliación de plazo N° 01 de Ejecución del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA MIXTA Mx/P N° 38466 DE RACCAYA DISTRITO DE CANARIA - VÍCTOR FAJARDO - AYACUCHO".

RGGR Nº 150-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. LUIS ENRIQUE MORALES SILVA.

RGGR Nº 149-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MARCIAL IVÁN ESCARCENA PURILLA.

RGGR Nº 148-2016-GRA/GR-GG: RECTIFICAR, el segundo considerando de la  Resolución Gerencial General Regional N° 080-2016-GRA/GR-GG de fecha 28 de abril del 2016.

RGGR Nº 147-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonia con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, la aprobación de mpliación de plazo N° 01 de Ejecución del Proyecto de Actividad: "DESARROLLO DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS MYPE DE LA REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 146-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. SANDRO PAREDES  CHANHUALLA.

RGGR Nº 145-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, el recurso administrativo de apelación interpuesto por el servidor MILTON AMÉRICO SANDOVAL MORALES, contra la Resolución Directoral N° 833-2015-GRA/GR-GG-ORADM-ORH, de fecha 14 de diciembre del 2015.

RGGR Nº 144-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación interpuesto por el administrado MÁXIMO SERGIO QUISPE CAHUANA, contra la Resolución Directoral N° 0671-2015-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 07 de octubre del 2015.

RGGR Nº 143-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación interpuesto por la administrada GLADYS MARILÚ VILCHES SÁNCHEZ, contra la Resolución Directoral N° 090-2015-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 09 de febrero del 2015.

RGGR Nº 142-2016-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra el CPC. MÁXIMO PALOMINO LAGOS, por su actuación de Director de la Sub Región La Mar del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 141-2016-GRA/GR-GG: DESIGNAR, la conformación de la Comisión de Verificación y Liquidación para la Meta: "MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO".

RGGR Nº 140-2016-GRA/GR-GG: DESIGNAR, la conformación de la Comisión de Verificación y Liquidación para la Meta: "CONSTRUCCIÓN MINI REPRESA CARHUANAYRE - OTACA".

RGGR Nº 139-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Arqueóloga ELIZABETH ZORAIDA PALOMINO MENESES.

RGGR Nº 138-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Lic. HONORATO MÉNDEZ BAUTISTA.

RGGR Nº 137-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 02 de ejecución del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA TÚPAC AMARU II DE HUASCAHURA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO".

RGGR Nº 136-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR FUNDADA, el recurso impugnatorio de Apelación interpuesto por el Gerente de la Empresa Representaciones SUVAR S.R.L. contra la Resolución Directoral Regional N° 004-2016-GRA/PRES-GG-ORADM.

RGGR Nº 135-2016-GRA/GR-GG: DESIGNAR, el Comité de recepción y liquidación de contrato de la Obra: "Elaboración de expedientes técnicos y ejecución de obras de cinco (05) Instituciones Educativas del nivel inicial en el ámbito de la Provincia de Huamanga - Región Ayacucho".

RGGR Nº 134-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOEL SALOMÓN FLORES HUAMÁN.

RGGR Nº 133-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. VLADIMIR QUISPE CAMACHO.

RGGR Nº 132-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. OMAR QUINTIN GONZÁLEZ HINOSTROZA.

RGGR Nº 131-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JUAN WILFREDO GAMARRA ARONÉS.

RGGR Nº 130-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del ING. CARLOS MIRANDA BERAMENDI.

RGGR Nº 129-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del ING. WILMER RUBERN ANAYA NALVARTE.

RGGR Nº 128-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del ING. ALDO ASTORIMA QUICHUA.

RGGR Nº 127-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE POR EXTEMPORÁNEO, el Recurso Administrativo de Apelación interpuesto por la recurrente JHOANA EDITH NÚÑEZ JULCA, en su condicion de Gerente General de la Empresa CONSTRUCK GLOBAL-KLEE Contratista Consultor E.I.R.L.

RGGR Nº 126-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Administrativo de Apelación interpuesto por la recurrente ROSA ESTHER VALLEJOS BERROCAL, contra la Resolución Directoral N° 806-2015-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 02 de diciembre del 2015.

RGGR Nº 125-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del ING. RAFAEL PARRA BELLO.

RGGR Nº 124-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del ING. EFRAIN TINEO PILLACA.

RGGR Nº 123-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del ING. OMAR BEDRIÑANA CARRASCO.

RGGR Nº 122-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del SEÑOR CARLOS JUSCAMAITA CHIPANA.

RGGR Nº 121-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JORGE HURTADO RIVERA.

RGGR Nº 120-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del ING. SANDRO PAREDES CHANHUALLA.

RGGR Nº 119-2016-GRA/GR-GG: DESIGNAR, La conformacion de Comision de Verificacion y Liquidacion para la obra: "INSTALACION DEL SERVICIO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 308/MX-P DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO".

RGGR Nº 118-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ELEODORO DIONISIO MORALES HUAMAN.

RGGR Nº 117-2016-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra el funcionario Lic. Adm. ABDUL FALCONI ROMANI por su actuacion de Director Regional de Administracion del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 116-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del ING. JAIME OSCAR SALAZAR LINDO.

RGGR Nº 115-2016-GRA/GR-GG: DEJAR SIN EFECTO, en todo sus extremos la Resolucion Directoral Regional N° 001-0216-GRA/GR-GG-ORADM, de fecha 19 de enero de 2016.

RGGR Nº 114-2016-GRA/GR-GG: DEJAR SIN EFECTO, en todo sus extremos la Resolucion Directoral Regional N° 018-0216-GRA/GR-GG-ORADM, de fecha 11 de febrero de 2016.

RGGR Nº 113-2016-GRA/GR-GG: DEJAR SIN EFECTO, en todo sus extremos la Resolucion Directoral Regional N° 019-0216-GRA/GR-GG-ORADM, de fecha 15 de febrero de 2016.

RGGR Nº 112-2016-GRA/GR-GG: DEJAR SIN EFECTO, en todo sus extremos la Resolucion Directoral Regional N° 166-0215-GRA/GR-GG-ORADM, de fecha 30 de diciembre de 2015.

RGGR Nº 111-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Lic. Adm. DICK ROBERT MOISES RIOS.

RGGR Nº 110-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR PROCEDENTE, en eficacia anticipada del acto administrativo en armonia con lo dispuesto el articulo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la Aprobacion de la Ampliacion N° 01 del Proyecto: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N° 38030, SAN MARTIN DE PORRES DE CAPILLAPATA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA".

RGGR Nº 109-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la aprobacion de la Ampliacion de Plazo N° 01 del Proyecto "AMPLIACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P. CATALINA HUANCA DE UYUCCASA, DISTRITO DE APONGO, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO-AYACUCHO".

RGGR Nº 108-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JORGE LUIS MALPARTIDA ROMERO.

RGGR Nº 107-2016-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra el Lic. ALEXIS MÁXIMO TENORIO TENORIO , por su actuación de Director de la Unidad de Comunicaciones del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 106-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. SERGIO GENE URRIBARRI URBINA.

RGGR Nº 105-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. YURI LUDMIR CRISÓSTOMO ORÉ.

RGGR Nº 104-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOEL SALOMÓN FLORES HUAMÁN.

RGGR Nº 103-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Ing. TANIA AYMIN MOLINA PAJUELO.

RGGR Nº 102-2016-GRA/GR-GG: ACUMULAR, los exp. de registros Nos. 005922 y 005921 de fecha 14 de marzo del 2016.

RGGR Nº 101-2016-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. FORTUNATO DE LA CRUZ PALOMINO.

RGGR Nº 100-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. YURI FREDY GARCÍA DURÁN.

RGGR Nº 099-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JUAN JORGE SANDOVAL ZEA.

RGGR Nº 098-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la aprobación de ampliación de plazo N 04 del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SECUNDARIA JUAN BAUTISTA CHATE, COMUMPIARI, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO".

RGGR Nº 097-2016-GRA/GR-GG: CONSTITUIR, por los fundamentos descritos en la parte considerativa de la presente Resoluión una Comisión Intersectorial Regional de la Iniciativa "Aprende Saludable" del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 096-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. WILFREDO FARFÁN CÁRDENAS.

RGGR Nº 095-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. FERNANDO WILFREDO VALLEJO JUSCAMAITA.

RGGR Nº 094-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, la Ampliación de plazo N° 01 de Ejecución del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA TÚPAC AMARU II DE HUSCHURA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN DE AYACUCHO".

RGGR Nº 093-2016-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra el Ing. COLOR EDWIN ZEVALLOS SOLDEVILLA, por su actuacion de Director de la Unidad Ejecutora Sub Regional Centro Cangallo (actualmente Oficina Sub Regional de Cangallo) del Gobierno Regional de Aycucho.

RGGR Nº 092-2016-GRA/GR-GG: DESIGNAR, la Conformación y Liquidación de Oficio para la Obra: CONSTRUCCIÓN CANAL DE IRRIGACIÓN CCOCHAQ - HUALAY - REGIÓN - AYACUCHO.

RGGR Nº 091-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR EL AGRAVIO AL INTERÉS PUBLICO, y la ilegalidad de la vigencia de la Resolución Gerencial Regional N° 0269-2014-GRA/PRES-GG-GRDS, de fecha 29 de diciembre del 2014, respecto a la administrada ANGELICA VIVANCO DE LOZANO.

RGGR Nº 090-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, el Cronograma Acelerado de Ejecucion de Obra, con fecha de inicio el 17 de febrero del 2016, con un plazo de ejecucion de Obra, con fecha de inicio el 17 de febrero del 2016, con un plazo de ejecucion de obra.

RGGR Nº 089-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del ING. FREDY VILA HUAMAN.

RGGR Nº 088-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del ING. SANDRO PARAEDES CHANHUALLA.

RGGR Nº 087-2016-GRA/GR-GG:INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra la Dra. MARIA ANTONIETA GUERRA ARÉVALO, por su actuación de Responsable de Meta 98 de la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de ayacucho.

RGGR Nº 086-2016-GRA/GR-GG:CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del ING. FREDY ABEL TINEO NAJARRO.

RGGR Nº 085-2016-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra el Abog. CARLOS ARTURO LAVY LEÓN, CPCC. WALMER OCHOA CUBA, Abog. EDGAR CUENCA NAVARRO, Abog. ENRIQUE PRETELL CALDERON y Lic. Adm. JOEL MEZA MENDIETA.

RGGR Nº 084-2016-GRA/GR-GG: MODIFICAR, el segundo considerndo de la Resolución Gerencial General Regional N° 051-2016-GRA/GR-GG, de contrato de servicios personales del Ing. CARLOS MIRANDA BERAMENDI.

RGGR Nº 083-2016-GRA/GR-GG: RECONOCER, al Señor RICHAR GONZÁLES PÁUCAR, poblador de la Comunidad Machiguenga de Chotabamba, Distrito de Anco, como gestor de la cuota nativa de la Provincia de La Mar.

RGGR Nº 082-2016-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. YONY BAES VILLAFUERTE.

RGGR Nº 081-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación interpuesto por el servidor VIDAL ANTONIO ORIUNDO ROJAS, contra la Resolución Directoral Sub Regional N° 023-2015-GRA/GG-OSRC-D de fecha 17 de agosto del 2015.

RGGR Nº 080-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOSÉ ROLANDO CAQUIAMARCA TITO.

RGGR Nº 079-2016-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MARCIAL ESCARCENA PURILLA.

RGGR Nº 078-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. NILS JOEL HUARANCCA BARRIENTOS.

RGGR Nº 077-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Lic. Adm. DICK ROBERT MOISÉS RÍOS.

RGGR Nº 076-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, el cronograma de avance de obra valorizado actualizado y la prgramación PERT-CPM del Proyecto: "REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CÁCERES, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA".

RGGR Nº 075-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JUAN CARLOS YUPANQUI BELLIDO.

RGGR Nº 074-2016-GRA/GR-GG: DESIGNAR, al Comité de recepción y liquidación de contrato de obra "Elaboracion de expedientes técnicos y ejecución de las obras en seis (06) instituciones educativas del nivel inicial en el ámbito de los distritos de Huanta y Ayahuanco, Provincia de Huanta - Ayacucho".

RGGR Nº 073-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado de la Obra "MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. MARIANO BELLIDO DE LA LOCALIDAD DE POMABAMBA, DISTRITO DE MARÍA PARADO DE BELLIDO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO".

RGGR Nº 072-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación interpuesto por la servidora GUDELIA HUAMÁN FERNÁNDEZ contra la Resolución Directoral N° 806-2015-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 02 de diciembre del 2015.

RGGR Nº 071-2016-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CARLOS QUISPE BEJAR.

RGGR Nº 070-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Lic. HONORATO MENDEZ BAUTISTA.

RGGR Nº 069-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ROMEO MARTINEZ ENCISO.

RGGR Nº 068-2016-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. OMAR QUINTIN GONZALEZ HINOSTROZA.

RGGR Nº 067-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. LUCIANO YARANGA ÑAUPA.

RGGR Nº 066-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, el Calendario de Ejecución de Obra Actualizado y Programación PERT-CPM del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN PÚBLICA SAN FRANCISCO DE ASÍS DE HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO".

RGGR Nº 065-2016-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra el funcionario: Ing. FERNANDO WILFREDO VALLEJO JUSCAMAITA, por su actuación de Director de la Oficina Sub Regional de Vilcashuamán del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 064-2016-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra los funcionarios: Dr. CARLOS RODRIGO INFANTE YUPANQUI, CPCC. OMAR FLORES YAROS, Abog. JHONNY ALEJANDRO BERNEDO NAVARRO, Sr. FIDEL LEONCIO SANTOS CARPIO, Sr. MAURO HINOJOSA MONGE y Sr. MARIO MÁXIMO ROCA CASO.

RGGR Nº 063-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. RAFAEL PARRA BELLO.

RGGR Nº 062-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOSÉ CARLOS HUAMANÍ QUICAÑO.

RGGR Nº 061-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ALDO ASTORIMA QUICHUA.

RGGR Nº 060-2016-GRA/GR-GG: RECONFORMAR, a los integrantes del Comité Especial Permanente, para llevar a cabo y continuar con la organización y conducción de los Procesos de Selección Clásicos de Adjudicaciones Directas y de Menor Cuantía para la contratación de bienes y servicios.

RGGR Nº 059-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Ing. GIANINNA MAIRYN CARRASCO GUTIÉRREZ.

RGGR Nº 058-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación interpuesto por el administrado FÉLIX OSCAR ESQUEN CIPRIANI, contra la Resolución Directoral N° 188-2015-GRA/PRES-GG-ORADM de fecha 16 de abril del 2015.

RGGR Nº 057-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR DE OFICIO PRESCRITA LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA, para el inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario contra los servidores: LUIS ENRIQUE MORALES SILVA, CLAUDIA CUADROS CCORAHUA y ZÓSIMO BERROCAL ESQUIVEL.

RGGR Nº 056-2016-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. EDGAR GUERRA GONZÁLES.

RGGR Nº 055-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. LUIS ENRIQUE ANAYA ABREGÚ.

RGGR Nº 054-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, el recurso administrativo de apelación, contra la Resolución Directoral Regional N° 169-2015-GRA/GG-ORADM, de fecha 30 de diciembre del 2015, interpuesto por don MARCELINO PAUCCA CANCHO.

RGGR Nº 053-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOSÉ DOMÍNGUEZ GUERREROS.

RGGR Nº 052-2016-GRA/GR-GG: NO UTILIZADO.

RGGR Nº 051-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CARLOS MIRANDA BERAMENDI.

RGGR Nº 050-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, con eficacia anticipada la solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 por veinte (20) días calendarios del Proyect: "CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE HUAYCHAO - TUPIN - CCARASENCCA - ESPINCUY - RODEO PAMPA - CHUNQUI - NUEVO PROGRESO - CCANOPATA - CCANO - DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO".

RGGR Nº 049-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la liquidación finl de obra por contrata solicitado por la Empresa Contratista Consorcio Melgar del Proyecto: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL NIVEL INICIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA M/MX MARINO MELGAR, EN EL DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA PÁUCAR DEL SARA SARA, REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 048-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. WILMER RUBEN ANAYA NALVARTE.

RGGR Nº 047-2016-GRA/GR-GG: AUTORIZAR, la reubicación del espacio de Depósito de Materiales Excedente (DME) de la progresiva N° 51+060 a la progresiva 51+110 de la Obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE L CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMÁN; TRAMO: CONDORCOCHA VILCASHUAMÁN".

RGGR Nº 046-2016-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. SANDRO PAREDES CHANHUALLA.

RGGR Nº 045-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, el Calendario de Obra Valorizado Reprogramado del Proyecto: "ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CINCO (05) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 044-2016-GRA/GR-GG: RECONFORMAR, para el presente periodo presupuestal, el Equipo Técnico Profesional del Comité de Control Interno del Gobierno Regional de Ayacucho, dependiente de la Gerencia General Regional.

RGGR Nº 043-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado y Reprogramado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. MARIANO BELLIDO DE LA LOCALIDAD DE POMBMBA, DISTRITO DE MARÍA PARADO DE BELLIDO PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO".

RGGR Nº 042-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JAIME OSCAR SALAZAR LINDO.

RGGR Nº 041-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE,, el Recurso Administrativo de Apelación interpuesto por la ex servidora GRACIELA ADRIANA BOZA ROBLES, contra la Resolución Administrativa Ficta que deniega la Renovación de su Contrato, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RGGR Nº 040-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR,, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del servidor eventual, en observancia a las condiciones que a continuación se detallan:.

RGGR Nº 039-2016-GRA/GR-GG: APROBAR,, con eficacia anticipada, la solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 por noventa (90) días calendarios, a pertir del 03.Dic.2015 al 01.Mar.2016 del Proyecto "Implmentación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Localidades de Huascahura, Mollepata y Anexos".

RGGR Nº 038-2016-GRA/GR-GG: RENOVAR,, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del servidor eventual, en observancia a las condiciones que a continuación se detallan:.

RGGR Nº 037-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR , con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del servidor eventual, en observancia a las condiciones que a continuación se detallan:.

RGGR Nº 036-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR , con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del servidor eventual, en observancia a las condiciones que a continuación se detallan:.

RGGR Nº 035-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR , con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del servidor eventual, en observancia a las condiciones que a continuación se detallan:.

RGGR Nº 034-2016-GRA/GR-GG: CONTRATAR , con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del servidor eventual, en observancia a las condiciones que a continuación se detallan:.

RGGR Nº 033-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR PROCEDENTE, en eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la Aprobación de Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ACCHIMACHAY - SANTA CRUZ DE HOSPICIO, DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO".

RGGR Nº 032-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA, la solicitud de AMPLIACIÓN DEL PLAZO N° 02 por doce (12) días calendarios, apartir del 20 de enero de 2016 al 31 de enero de 2016 del proyecto "Mejoramiento y Construcción de la Carretera Acchimachay - Santa Cruz de Hospicio - Iglesiahuasi, Distrito de Paras, Provincia de Cangallo - Ayacucho". por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

RGGR Nº 031-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR PROCEDENTE, en eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la Aprobación de Ampliación de Plazo N° 03 del Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LLUSITA - PITAHUA, DISTRITOS DE HUANCARAYLLA Y HUANCAPI, PROVINCIA DE FAJARDO - AYACUCHO".

RGGR Nº 030-2016-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el Equipo Técnico para Elaborar el Perfil SNIP en el ámbito del Sistema Hidráulico Cachi; Equipo que estará conformado por los siguientes profesionales.

RGGR Nº 029-2016-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 274444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del servidor eventual, en observancia a las condiciones que a continuación se detalla.

RGGR Nº 028-2016-GRA/GR-GG: CONFORMAR, la Comisión de Evaluación del Servicio de Equipo Mecánico del Gobierno Regional de Ayacucho, encargada de evaluar e elaborar el estado situacional de dicha unidad estructurada y proponer las medidas pertinentes a fin de darle mejor operatividad en su gestión; comisión que estará conformada por los siguientes funcionarios.

RGGR Nº 027-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE POR EXTEMPORÁNEO, la solicitud que absuelve traslado, interpuesta por la recurrente Doña YOLANDA HUILLCA AMAO, contra la Resolución Gerencial General Regional N° 406-2015-GRA/GR-GG de fecha 27 de octubre del 2015.

RGGR Nº 026-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE POR EXTEMPORÁNEO, la solicitud que absuelve traslado, interpuesta por la recurrente Doña ANA MELVA QUISPE MALDONADO, contra la Resolución Gerencial General Regional N° 406-2015-GRA/GR-GG de fecha 27 de octubre del 2015.

RGGR Nº 025-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación, interpuesto por el recurrente RUBÉN ALCIDES QUISPE BEDRIÑANA, contra la Resolucion Directoral No. 448-2015-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 15 de julio del 2015.

RGGR Nº 024-2016-GRA/GR-GG: RECONFORMAR, a los miembros integrantes del COMITÉ ESPECIAL AD HOC, para llevar a cabo la organización y conducción del Proceso de Selección PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SERVICIO DE CONSULTORÍA BASADO EN CALIFICACIÓN DE CONSULTORES para la ELABORACION DE PERFIL DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN EL SECTOR RURAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, DE LA PROVINCIA DE LA MAR, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".

RGGR Nº 023-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación, interpuesto por la recurrente NOEMÍ ANGELICA ENCISO PALOMINO, contra la Resolución Directoral No. 472-2015-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 17 de julio del 2015.

RGGR Nº 022-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, los recursos administrativos de apelación, interpuesto por los recurrentes FLORA JANAMPA GOZÁLES, MARGA YANET LÓPEZ RETAMOZO y LUIS ALBERTO GAMARRA CORONADO, contra la Resolución Directoral No. 448-2015-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 15 de julio del 2015.

RGGR Nº 021-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación, promovido por el recurrente MEDARDO MARTÍNEZ VERA, contra la Carta N° 030-2014-GRA-OSRVH de fecha 28 de marzo del 2014.

RGGR Nº 020-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, el recurso administrativo de apelación contra la Resolucion Directoral N° 00642-2015-GRA/GR-GG-ORADM-ORH del 24 de setiembre del 2015, interpuesto por don RUBÉN ALCIDES QUISPE BEDRIÑANA.

RGGR Nº 019-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE POR EXTEMPORÁNEA, el recurso administrativo de Apelación, interpuesto por el recurrente MILTON AMÉRICO SANDOVAL MORALES, contra la Carta N° 059-2015-GRA-GG-GRI-SGO de fecha 13 de mayo del 2015.

RGGR Nº 018-2016-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra los funcionarios: CPC. WALMER OCHOA CUBA, WILLIAMS FELICES BAUTISTA, CPC. HERNÁN DELGADILLO CUBA y LIC. ADM. CÉSAR PALOMINO TORRES.

RGGR Nº 017-2016-GRA/GR-GG: RECTIFICAR EL ERROR MATERIAL, consignado en la parte resolutiva de la Resolución Gerencial General Regional N° 0493-2015-GRA/GG-GR, de fecha 21 de diciembre del 2015.

RGGR Nº 016-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación interpuesto por el Abog. EDGAR MARTÍNEZ ENCISO (Asistente legal - PRIDER) contra la Resolucion Directoral N° 423-2015-GRA/PRIDER de fecha 04 de noviembre del 2015.

RGGR Nº 015-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, el recurso administrativo de apelación interpuesto por el ex servidor RUBÉN MORALES MUÑOZ (contratado), contra la Resolución Directoral N° 646-2015-GRA/GR-GG-ORADM-ORH del 24 de setiembre del 2015.

RGGR Nº 014-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación interpuesto por el recurrente MAURO RIGOBERTO CHUCHÓN PRADO, contra la Resolución Directoral N° 245-2015-GRA/PRES-GG-ORADM-ORH de fecha 20 de abril del 2015.

RGGR Nº 013-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, el recurso administrativo de apelación interpuesto por don WILBER MARTINEZ HUAMAN, contra la Resolución Directoral N° 343-2015-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 26 de mayo del 2015.

RGGR Nº 012-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación, promovido por el recurrente YURI MALDONADO VILLANUEVA, contra la resolución ficta negativa producido en su recurso de reconsideración contra la Carta N° 234-2014-GRA-GG/ORADM-ORH de fecha 23 de julio del 2014.

RGGR Nº 011-2016-GRA/GR-GG: MODIFICAR, el artículo primero de la Resolución Gerencial General Regional N° 0522-2014-GRA/PRES-GG de fecha 29 de diciembre del 2014, contrato de servicios personales del Señor CARLOS CELSO TIPE HERRERA.

RGGR Nº 010-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, el recurso administrativo de apelación contra la Resolución Directoral N° 763-2014-GRA/PRES-GG-ORADM-ORH de fech 23 de octubre del 2014.

RGGR Nº 009-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación interpuesto por el recurrente FELIPE LLIMPE CUÁREZ, contra la Resolución Directoral N° 113-2015-GRA/PRES-GG-ORADM-ORH de fecha 16 de marzo del 2015.

RGGR Nº 008-2016-GRA/GR-GG: ADECUAR, el recurso impugnativo de reconsideración planteado por el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, don ABILIO VALENZUELA CHIPANA, interpuesto contra la Resolución Gerencial Regional N° 160-2015-GRA/GR-GG-GRI, de fecha 11 de diciembre del 2015.

RGGR Nº 007-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR PROCEDENTE, en eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la aprobación de ampliación de plazo N° 02 del Proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS".

RGGR Nº 006-2016-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 01 del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LE I.E. MARIANO BELLIDO DE LA LOCALIDAD DE POMABAMBA, DISTRITO DE MARÍA PARADO DE BELLIDO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO".

RGGR Nº 005-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR PROCEDENTE, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la aprobación de ampliación de plazo N° 01 del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO JOSE MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO PUQUIO - LUCANAS - AYACUCHO".

RGGR Nº 004-2016-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la aprobación del adicional de obra N° 02 y deductivo N° 02; solicitado por la Empresa Consorcio Estrella, segun Contrato N° 109-2014-GRA-SEDE CENTRAL-UPL, del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA SAN FRANCISCO DE ASÍS DE HUANTA - DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO".

RGGR Nº 003-2016-GRA/GR-GG: RECONFORMAR, el COMITÉ ESPECIAL AD HOC para llevar a cabo la organización y conducción, hasta que la Buena Pro quede consentida del Proceso de Selección por la modalidad de Concurso Público N° 010-2015-GRA-SEDE CENTRAL.

RGGR Nº 002-2016-GRA/GR-GG: RECONFORMAR, el COMITÉ ESPECIAL AD HOC para llevar a cabo la organización y conducción, hasta que la Buena Pro quede consentida del Proceso de Selección por la modalidad de Concurso Público N° 009-2015-GRA-SEDE CENTRAL.

RGGR Nº 001-2016-GRA/GR-GG: RECONFORMAR, el COMITÉ ESPECIAL AD HOC para llevar a cabo la organización y conducción, hasta que la Buena Pro quede consentida del Proceso de Selección por la modalidad de Concurso Público N° 008-2015-GRA-SEDE CENTRAL cuyo objeto es la Contratación del Servicio de Consultoria para la elaboración del Expediente Técnico de los Proyectos Viabilizados con código SNIP N° 260477; N° 260531; N° 268482; N° 267990.