Resoluciones Gerenciales Generales - 2018

RGGR Nº 475-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, con eficacia anticipada, conforme lo establecido por el artículo 17° numeral 17.1, del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la ampliación de plazo Nº 01 de ejecución del Proyecto; "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E.P 38681/MX-P JOSE MARIA ARGUEDAS DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO".

RGGR Nº 474-2018-GRA/GR-GG: DECLARE DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN de la acción administrativa para iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra de los servidores lng. WILBER LAPA BERROCAL; lng. CARLOS WILFREDO SULCA VALENZUELA; lng. ERASMO CURI LLANTOY; lng. EFRAÍN E. FLORES BAUTISTA; lng. CRISTIAN CASTRO PÉREZ e lng. CARLOS U. VILLAR CARITAS.

RGGR Nº 473-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR DE OFICIO LA PRESCRIPCION de la acción administrativa, por haber transcurrido más de tres años de la comisión de los hechos, sin haberse iniciado proceso administrativo sancionador antes de la fecha de prescripción que devendría hacer anterior al 13 de marzo de 2018.

RGGR Nº 472-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la solicitud de Ampliación de Plazo por Silencio Administrativo por 06 días calendarios, peticionada por el Consorcio Huancapi.

RGGR Nº 471-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación plazo Nº 01, de ejecución del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PERU COREA DEL SUR DE HUANCAPI, DISTRITO DE HUANCAPl, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, REGION AYACUCHO".

RGGR Nº 470-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR DE OFICIO, LA PRESCRIPCIÓN de la acción administrativa disciplinaria. por los fundamentos expuestos en la presente.

RGGR Nº 469-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, el Cronograma PERT, CPM, Diagrama GANTT y Cronograma Valorizado, adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual 24 de noviembre de 2018, siendo el plazo de ejecución de obra de 720 días calendario, plazo que concluye el 12 de noviembre del año 2020, para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CORACORA - DISTRITO DE CORACORA - PROVINCIA DE PARINACOCHAS, REGION AYACUCHO".

RGGR Nº 468-2018-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra el lng. EDWIN FLORES BAUTISTA, en su condición de Director de la Oficina Regional de Estudios e Investigación del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 467-2018-GRA/GR-GG: DESIGNAR, a la servidora lng. REBECA MERCEDES PRADO BILBAO en representación del Gobierno Regional Ayacucho para realizar coordinaciones interinstitucionales ante el REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL­RENIEC Y LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

RGGR Nº 466-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación plazo Nº 01, de ejecución del Proyecto: "CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSE CHOYMACOTA, TRAMO PUTIS - APULEMA - PACHACHACA- CHONGOS, DISTRITO DE SANTILLANA, SIVIA Y LLOCHEGUA, PROVINCIA DE HUANTA-­AYACUCHO".

RGGR Nº 465-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la Solicitud de Ampliación Plazo Nº 06 de la Obra: "Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Localidades de Huascahura, Mollepata y Anexos".

RGGR Nº 464-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la Ampliación de Plazo Nº 03 de la Obra: "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA Nº 38018/MX-P MARAVILLAS -AYACUCHO DISTRITO DE AYACUCHO PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 463-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR DE OFICIO: LA PRESCRIPCIÓN de la competencia para iniciar el Procedimiento Administrativo Disciplínario, por haber transcurrido más de tres (03) años de haber tomado conocimiento de la presunta falta y demás fundamentos expuestos en la presente.

RGGR Nº 462-2018-GRA/GR-GG: DECLARE DE OFICIO: LA PRESCRIPCIÓN de la acción administrativa para iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario; por los fundamentos expuestos en la presente.

RGGR Nº 461-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. JOEL SALOMON FLORES HUAMAN.

RGGR Nº 460-2018-GRA/GR-GG: DECLARE DE OFICIO: LA PRESCRIPCIÓN de la acción administrativa para iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario.

RGGR Nº 459-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la solicitud de Ampliación de Plazo por 10 días calendarios, peticionada por la empresa ELFY INGENIEROS S.A.C.

RGGR Nº 458-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, el contrato de servicios personales bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276 del lng. JUAN CARLOS MELGAR AYALA.

RGGR Nº 457-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación plazo Nº 02, de ejecución del Proyecto: "INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CANGALLO, CHUSCHI, LOS MOROCHUCOS Y SACSAMARCA, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO".

RGGR Nº 456-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, el Cronograma Pert, Gantt y Calendario Valorizado por 90 días calendario, adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual 23 de noviembre de 2018 al 20 de febrero de 2019, para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DEL HOSPITAL DE CANGALLO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, PROVINCIA DE CANGALLO, REGION AYACUCHO", PLAN DE CONTINGENCIA.

RGGR Nº 455-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la Ampliación de Plazo Nº 05 de la Obra: "Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Localidades de Huascahura, Mollepata y Anexos".

RGGR Nº 454-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la Solicitud de Ampliación Plazo Nº 11 de la Obra: "Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Localidades de Huascahura, Mollepata y Anexos".

RGGR Nº 453-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación plazo Nº 01, de ejecución de Meta: 169 "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Nº 430-4/MX-U-TINCA, Nº 228/MX-P HUANCARAYLLA Y Nº 430-5/MX-P TOMANGA EN LA JURISDICCION DE LOS DISTRITOS DE HUAMANQUIQUIA, HUANCARAYLLA Y SARHUA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO-AYACUCHO".

RGGR Nº 452-2018-GRA/GR-GG: Declarar INFUNDADO, el Recurso de Apelación interpuesto por el impugnante RAZUM TEK SAC, contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada Nº 0103-2018-GRA-SEDE CENTRAL (Primera Convocatoria).

RGGR Nº 451-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, el contrato de servicios personales, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, al lng. CARLOS RAMON UNTIVEROS BONILLA.

RGGR Nº 450-2018-GRA/GR-GG: DECLARE DE OFICIO: LA PRESCRIPCIÓN de la acción administrativa para iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario; por los fundamentos expuestos en la presente.

RGGR Nº 449-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. CARLOS CUADROS ESPINOZA.

RGGR Nº 448-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. JOHN DUBERLI HUAMANI PALOMINO.

RGGR Nº 447-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. FREDDY ANTONIO LUIS AGUILAR.

RGGR Nº 446-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR el CONTRATO, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, del lng. VICTOR AUGUSTO DE LA CRUZ CUETO.

RGGR Nº 445-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. JORGE HURTADO RIVERA.

RGGR Nº 444-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. FLOYD HOLGUIN PALOMINO HUAMAN.

RGGR Nº 443-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. PERCY ALBERTO QUISPE TELLO.

RGGR Nº 442-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. RONI EFRAIN GIL GUILLEN.

RGGR Nº 441-2018-GRA/GR-GG: RECONFORMAR la Comisión Investigadora que se encargará de verificar, identificar e informar, de los que resulten responsables, por la pérdida de los implementos de las maquinarias tractores agrícolas de propiedad del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 440-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN de la acción administrativa iniciada mediante Resolución ejecutiva Regional Nº 799-2017-GRA/GR-GRI, de fecha 28 de noviembre de 2017, contra el Dr. RICHARD PRADO RAMOS, lng. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ JURADO, lng. CAMILO MARTINEZ MENDOZA, Lic. Adm. ABDUL FALCONI ROMANI, Dr. WILMAN SALVADOR URIOL y Dr. PEDRO PIZARRO ACOSTA.

RGGR Nº 439-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plazo Nº01 para la ejecución de la obra: Instalación del Servicio Educativo Escolarizado de Nivel Inicial para la Institución Educativa Nº 432-37/Mx-U-Quishuarcancha, Distrito de Chiara - Huamanga, Ayacucho.

RGGR Nº 438-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. Oscar Niker Quicaño Castro.

RGGR Nº 437-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17 ° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. Ornar Quintin Gonzalez Hinostroza.

RGGR Nº 436-2018-GRA/GR-GG: INICIAR DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra el servidor: lng. EFRAIN EDWIN FLORES BAUTISTA.

RGGR Nº 435-2018-GRA/GR-GG: RECTIFICAR, el artículo primero de la Resolución Gerencial General Regional Nº 337-2018-GRA/GR-GG.

RGGR Nº 434-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. JORGE LUIS HUICHO ALFARO.

RGGR Nº 433-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, el acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personal del lng. JUAN CARLOS MELGAR AYALA.

RGGR Nº 432-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la solicitud de Ampliación de Plazo por 20 días calendarios, peticionada por la Empresa BIOTECHNOLOGY MEDICAL EQUIPMENT EIRL.

RGGR Nº 431-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la Ampliación de Plazo por 15 días calendarios, solicitado por la Empresa JW S.A.C, correspondiente al Contrato Nº 0112-2018-GRA-SEDECENTRAL-OAPF de fecha 07 de Noviembre del 2018, derivada de la Adjudicación Simplificada Nº 082-2018-GRA-SEDECENTRAL (Primera Convocatoria), para la ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE HIERRO DUCTIL PARA LA META: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS.

RGGR Nº 430-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la solicitud de Ampliación de Plazo por Silencio Administrativo por 30 días calendarios, peticionada por el Consorcio Cielo.

RGGR Nº 429-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, las Ampliaciones de Plazo Nº 10, 11 y 12 por un periodo de 217 días calendario para la presentación del informe Nº 06 del Contrato Nº 946-2012-GRA-SEDECENTRAL, derivado del proceso de selección por Concurso Público Nº 006-2012-GRA-SEDECENTRAL (Primera Convocatoria).

RGGR Nº 428-2018-GRA/GR-GG: Se DECLARE LA PRESCRIPCIÓN de oficio, de la acción administrativa, iniciada con la Resolución Ejecutiva Regional Nº 762-2017-GRA/GR, contra los siguientes servidores: C.P.C. HERNAN DELGADILLO CUBA; Bach. JOHNY RANDY GUILLÉN MOORE e lng. EFRAÍN EDWIN FLORES BAUTISTA.

RGGR Nº 427-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, con eficacia anticipada conforme a lo establecido por el artículo 17°, numeral 17.1 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, la ampliación de plazo Nº 02, para la ejecución de Meta: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA Nº 38018/MX-P MARAVILLAS - AYACUCHO -­ DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 426-2018-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la contratación del Servicio de Consultoría para la formulación del Estudio de Pre Inversión a Nivel Perfil CME 12 del Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Estratégico de Sivia , Distrito de Sivia, Provincia de Huanta, Departamento de Ayacucho''.

RGGR Nº 425-2018-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, en contra el servidor: lng. Efraín Edwin FLORES BAUTISTA.

RGGR Nº 424-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo Nº 44 por un periodo de 49 (cuarenta y nueve) días calendario para la ejecución de la Obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMAN; TRAMO: CONDORCOCHA VILCASHUAMAN".

RGGR Nº 423-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. NILS JOEL HUARANCCA BARRIENTOS.

RGGR Nº 422-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con el acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo-General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. AURELIO DE LA CRUZ HUAMAN.

RGGR Nº 421-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. ELEODORO DIONISIO MORALES HUAMAN.

RGGR Nº 420-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, /os servicios personales del Ing. JOSÉ MIGUEL LLANTOY TAQUIRI.

RGGR Nº 419-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, el acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personal de la Sra. DIANA CAROLINA FLORES SULCA.

RGGR Nº 418-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del ING. FELIPE CUBA CAMERO.

RGGR Nº 417-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo por 60 días calendarios, solicitado por el Gerente General de Multiservicios JE E.I.R.L.

RGGR Nº 416-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de Ofrecimiento de Mejora Técnica y Ampliación de Plazo, solicitado por la Empresa ELFY INGENIEROS SAC, con relación al Contrato Nº 089-2018-GRA-SEDECENTRAL-OAPF.

RGGR Nº 415-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la solicitud de Ampliación de Plazo por 30 días calendarios, peticionada por la Empresa inversiones CARLIN S.A.C.

RGGR Nº 414-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. JUAN WILFREDO GAMARRA ARONES.

RGGR Nº 413-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del ING. RONNY BORIS NAVARRO PALOMINO.

RGGR Nº 412-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° num􀀺ral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la SEÑORA. ROXANA MARLENY AROTINCO ANCHAYHUA.

RGGR Nº 411-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, el acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personal del lng. URBANO ANTEZANA QUISPE.

RGGR Nº 410-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. YURI FREDY GARCIA DURAND.

RGGR Nº 409-2018-GRA/GR-GG: DECLARE DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN de la acción administrativa para iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra de los servidores lng. ALBERTO MOROTE SÁNCHEZ, lng. EDWIN ERIK CARO CASTRO, lng. PEDRO RIVERA CEA, Abg. GLADYS FRIDA RULAY ENCISO, lng. WILBER LAPA BERROCAL, Mg. JUAN CARLOS MUNAYLLA QUISPE, lng. BLAS YANCE SOTOMAYOR, Lic. Adm. JUSTO CHÁVEZ GUILLÉN y Econ. ODILÓN GUTIÉRREZ OREJÓN.

RGGR Nº 408-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. JOEL SALOMON FLORES HUAMAN.

RGGR Nº 407-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación plazo Nº 01 de ejecución del Proyecto; "INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CANGALLO, CHUSCHI, LOS MOROCHUCOS Y SACSAMARCA, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO".

RGGR Nº 406-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de .servicios personales de la SEÑORA. EVELIN SHEYLA BAUTISTA PRADO.

RGGR Nº 405-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del ING. ROMMEL CHANCA RAMIREZ.

RGGR Nº 404-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la Ampliación de Plazo solicitado por la Empresa Comercio y Servicios en Electricidad S.A , correspondiente al Contrato Nº 083-2018-GRA-SEDECENTRAL-OAPF, cuyo objeto del contrato es la Adquisición de Tableros eléctricos para la obra META 0136- Obra: "Mejoramiento de la Prestación de Servicios educativos de nivel primaria y secundaria de la I.E. Nuestra Señora de las Mercedes, Distrito de Ayacucho - Huamanga - Ayacucho".

RGGR Nº 403-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la Ampliación de Plazo solicitado por el Consorcio Gas Energía IGP, correspondiente al Contrato Nº 082-2018-GRA-SEDECENTRAL-OAPF para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS DE GAS, INSTALACION DE TUBERIAS DE COBRE, PRUEBAS DE HERMETECIDAD EN SALIDA Y RED A GAS NATURAL PARA LA OBRA: META 0124 "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA, ADICIONAL DE OBRA".

RGGR Nº 402-2018-GRA/GR-GG: DESIGNAR, a partir del 07 de noviembre de 2018, al lng. MARIO HERRERA ÑAÑEZ, como INSPECTOR del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CORACORA, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCHAS, REGION AYACUCHO".

RGGR Nº 401-2018-GRA/GR-GG: DESIGNAR, a partir del 07 de noviembre de 2018, al lng. ISMAEL QUISPE SILVERA, como INSPECTOR del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DEL HOSPITAL DE CANGALLO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, PROVINCIA DE CANGALLO, REGION AYACUCHO".

RGGR Nº 400-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, el acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personal del lng. CARLOS DECIDERIO CARRASCO ESPINOZA.

RGGR Nº 399-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, en vías de regularización la ampliación plazo Nº 03, para la Ejecución de la Meta: 138 "MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO PUQUIO-LUCANAS-AYACUCHO"

RGGR Nº 398-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, en vías de regularización la ampliación de plazo Nº 02, para la ejecución de la Meta: 138 "MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO PUQUIO-LUCANAS­AYACUCHO".

RGGR Nº 397-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. EDGAR FERNANDEZ CUTI.

RGGR Nº 396-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación plazo Nº 05, de la Obra: "IMPLEMENTACION DEL SISTEMA. DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS".

RGGR Nº 395-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación plazo Nº 10, de la Obra: "IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS".

RGGR Nº 394-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR la Nulidad de Oficio de la Resolución Gerencial Regional N° 074-2018-GRA/GR-GG-GRDS, de fecha 15 de marzo de 2018.

RGGR Nº 393-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la Ampliación de Plazo Nº 01, solicitado por la Empresa RAC Constructora Originario S.A.C, contabilizado desde el 17 de Octubre hasta el 15 de noviembre del 2018, para la ejecución correspondiente al Contrato Nº 079-2018-GRA-SEDECENTRAL-OAPF para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LAS REJILLAS METÁLICAS PARA LA CANALETA DE DRENAJE PLUVIAL PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES.

RGGR Nº 392-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la Ampliación de Plazo solicitado por el Consorcio Gas Energía IGP, correspondiente al Contrato Nº 082-2018-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, cuyo objeto es la contratación del SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE GAS, INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE COBRE,PRUEBAS DE HERMETICIDAD EN SALIDA Y RED A GAS NATURAL.

RGGR Nº 391-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. ADLERS PALOMINO LINARES.

RGGR Nº 390-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la Ampliación de Plazo solicitado por la Empresa AGUAS LATINAS, para la segunda entrega, correspondiente al Contrato Nº 010-2018-GRA-SEDECENTRAL-OAPF para la ADQUISICIÓN DE TAMIZ DE FINOS INTEGRADOS; CON SISTEMA DE COMPACTACIÓN, LAVADO Y DESHIDRATACIÓN DE SÓLIDOS (A TODO COSTO-PUESTA EN MARCHA) PARA LA EJECUCIÓN DE LA META: "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS".

RGGR Nº 389-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plazo Nº 01, para la ejecución de la Meta: 037 "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SULCARAY SANTA ROSA DE CCOCHA - SAN JOSE DE HUARCAYA - SANTA CRUZ DE HUARCAYA DEL DISTRITO DE SANTIAGO LUCANAMARCA, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO".

RGGR Nº 388-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. RONI EFRAIN GIL GUILLEN.

RGGR Nº 387-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. ÁNGEL FREDY ZORRILLA JUSCAMAITA.

RGGR Nº 386-2018-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO FELIPE GUAMÁN POMA DE AYALA, DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".

RGGR Nº 385-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. JORGE HURTADO RIVERA.

RGGR Nº 384-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del ING. FRAN WILLIAM GUERRERO GAMBOA.

RGGR Nº 383-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. JOSE MIGUEL LLANTOY TAQUIRI.

RGGR Nº 382-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del ING. JOHN DUBERLI HUAMANI PALOMINO.

RGGR Nº 381-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del ING. JORGE SANDRO DE LA CRUZ MEDINA .

RGGR Nº 380-2018-GRA/GR-GG: DECLARE DE OFICIO: LA PRESCRIPCIÓN de la acción administrativa para iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra del siguiente servidor ING. EDGARD MALDONADO CORDOVA.

RGGR Nº 379-2018-GRA/GR-GG: Se DECLARE LA PRESCRIPCIÓN de oficio, de la acción administrativa, iniciada con la Resolución Gerencial General Regional Nº 337-2017-GRNGR-GG, que fue emitida con fecha 09 de octubre de 2017, contra los síguientes servidores: CPC. WILMAN GARATE MELÉNDEZ; CPC. MILCA ENCISO ORÉ; Abog. CARLOS ARTURO LAVY LEÓN; Dr. GERARDO LUDEÑA GONZÁLES; Econ. Abog. ERASMO AUGUSTO BERROCAL ORDAYA y el Abog. PEDRO V. PIZARRO ACOSTA.

RGGR Nº 378-2018-GRA/GR-GG: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR, contra el LIC. ADM. ERICZON ALMEIDA PABLO.

RGGR Nº 377-2018-GRA/GR-GG: MODIFICAR, el Artículo Primero de la Resolución Gerencial General Regional Nº 367-2018-GRA/GG-ORADM-OAPF de fecha 11 de octubre.

RGGR Nº 376-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. LINO DAVID COTRADO CRUZ.

RGGR Nº 375-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. YURI FREDY GARCIA DURAND.

RGGR Nº 374-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, el acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personal del lng. VICTOR AUGUSTO DE LA CRUZ CUETO.

RGGR Nº 373-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. JORGE LUIS HUICHO ALFARO.

RGGR Nº 372-2018-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra: el servidor Arq. Omar ITOAL QUISPE JUAREZ, Arq. Eduardo TACZA MENDOZA e lng. Samuel QUISPE SILVERA.

RGGR Nº 371-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del ING.CRISTIAN CASTRO PEREZ.

RGGR Nº 370-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con el acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personal del lng. JUAN CARLOS MELGAR AYALA.

RGGR Nº 369-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. CARLOS QUISPE BEJAR.

RGGR Nº 368-2018-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es el SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA Nº 02 DEL PROYECTO: ''REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA - MICRO RED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO".

RGGR Nº 367-2018-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realizacíón del Procedimiento de Selección cuyo objeto es el SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE LOS HOSPITALES DE CORA CORA Y CANGALLO, PROVINCIA DE PARINACOCHAS Y CANGALLO, REGIÓN AYACUCHO.

RGGR Nº 366-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación plazo Nº 01, de ejecución de Meta: 0215 "CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 432-44/MX-P DEL CENTRO POBLADO DE MURUNCANCHA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 365-2018-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra: Lic. Adm. Walter QUINTERO CARBAJAL, lng. Harold Felipe GÁLVEZ UGARTE, lng. Wilman SALVADOR URIOL, lng. José A. LOPEZ JURADO, lng. Emilio TINCO HUAMANI y el lng. Alfredo GUTIERREZ DEL VILLAR.

RGGR Nº 364-2018-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR (MESAS Y SILLAS) CON MADERA TORNILLO SECA PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, DISTRITO DE AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO.

RGGR Nº 363-2018-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.P. GENERAL CORDOVA DEL DISTRITO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN, REGION AYACUCHO", "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. MANUEL PRADO, DISTRITO DE PUQUIO, LUCANAS­-AYACUCHO" y ''MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA,DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA-AYACUCHO".

RGGR Nº 362-2018-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE FLUJO DE VIDEO Y ADQUISICION DE SISTEMA DE MONITOREO DE COMUNICACIONES POR RADIO EN LA REGION POLICIAL AYACUCHO, EN LA LOCALIDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".

RGGR Nº 361-2018-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA Nº 02 DEL PROYECTO "REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA-MICRO RED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA-AYACUCHO".

RGGR Nº 360-2018-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es el "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRIÓN DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO".

RGGR Nº 359-2018-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es el "SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGUROS PATRIMONIALES A TODO RIESGO, EQUIPO CONTRATISTA RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS CONTRA TODO RIESGO PARA EL PERIODO NOVIEMBRE 2018 A NOVIEMBRE 2019 POR 365 DÍAS, PARA LA META 0111: "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 2018".

RGGR Nº 358-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la Ampliación Plazo Nº 01 de Ejecución de La Obra: 214 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 432-52 Mx-U DEL CENTRO POBLADO SAN RAFAEL, DISTRITO DE SOCOS, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO".

RGGR Nº 357-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la Ampliación Plazo Nº 01 de Ejecución de La Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN Nº 336 DEL CENTRO POBLADO SUSO, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 356-2018-GRA/GR-GG: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR, contra el ING. ISMAEL QUISPE SILVERA.

RGGR Nº 355-2018-GRA/GR-GG: NO UTILIZADO.

RGGR Nº 354-2018-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra el lng. Pedro RIVERA CEA.

RGGR Nº 353-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. RAFAEL PARRA BELLO.

RGGR Nº 352-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del ING. ROMMEL CHANCA RAMIREZ.

RGGR Nº 351-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. CARLOS CUADROS ESPINOZA.

RGGR Nº 350-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. AMILCAR INFANTE CUBA.

RGGR Nº 349-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la Solicitud de Ampliación de Plazo Nº 43 por veintiocho (28) dias calendarios, solicitado por la EMPRESA CONTRATISTA OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - OBRAINSA, según al Contrato Nº 134-2014-GRA-SEDE CENTRAL-UPL.

RGGR Nº 348-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del ING. JORGE SANDRO DE LA CRUZ MEDINA.

RGGR Nº 347-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la SRA. NOEMI ANGELICA ENCISO PALOMINO.

RGGR Nº 346-2018-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección conforme a las funciones y normas correspondientes del Procesos de Licitación Publica para la ejecuclón de los proyectos "Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Secundario de la IEP General Córdova del Distrito de Vilcashuamán, Provincia de Vilcashuamán, Región Ayacucho con Código Unificado N° 2250249 y SNIP Nº 267247", "Mejoramiento de la Prestación de servicios educativos del nivel secundaria de la IE Manuel Prado, Distrito de Puquio, Lucanas-Ayacucho con Código Unificado Nº 2250950 y SNIP Nº 288534" y "Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institución Educativa Pública María Auxiliadora, Distrito de Huanta, Provincia de Huanta-Ayacucho con Código Unificada Nº 2263802 y SNIP Nº 289110".

RGGR Nº 345-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. VICTOR WILFREDO PALOMINO RIVERA.

RGGR Nº 344-2018-GRA/GR-GG: NO UTILIZADO

RGGR Nº 343-2018-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA RURAL TIPO 11 (EQUIPADO CON INSTRUMENTOS MEDICOS) PARA EL PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA E INCREMENTO DEL ACCESO A LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA MICRO RED POMABAMBA-RED AYACUCHO CENTRO- DISA AYACUCHO,DISTRITO DE CHUSCHI-CANGALLO-AYACUCHO".

RGGR Nº 342-2018-GRA/GR-GG: DECLARE DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN de la acción administrativa, iniciada con la Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Social Nº 189-2017-GRA/GR-GG-GRDS de fecha 24 de octubre del 2017, contra los servidores DRA. ANA PAUCARHUANCA RONDINEL, ABOG. OMMAR PARDO ITURRAL y ABOG. MIGUEL ÁNGEL TORRES TIPE.

RGGR Nº 341-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN de la acción administrativa, sancionado mediante Resolución Gerencial Regional Nº 167-2017-GRA/GR-GG de fecha 07 de junio del 2017, contra el servidor TIMOTEO QUISPE SAUÑE.

RGGR Nº 340-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR DE OFICIO, LA PRESCRIPCIÓN de la competencia para iniciar el Procedimiento Administrativo Disciplinario, por la presunta falta de carácter disciplinario.

RGGR Nº 339-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, el acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personal del lng. URBANO ANTEZANA QUISPE.

RGGR Nº 338-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. JORGE HURTADO RIVERA.

RGGR Nº 337-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. FIDEL CASTRO GAMBOA.

RGGR Nº 336-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personal de la Sra. DIANA CAROLINA FLORES SULCA.

RGGR Nº 335-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Sra. EVELIN SHEYLA BAUTISTA PRADO ANCHAYHUA.

RGGR Nº 334-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. JOSE CARLOS RIVEROS ZORRILLA.

RGGR Nº 333-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. Ornar Quintin Gonzalez Hinostroza.

RGGR Nº 332-2018-GRA/GR-GG: RECONFORMAR, el Comité de Recepción y Liquidación de Contrato de Obra, modificado con Resolución Gerencial General Regional Nº 282-2018-GRA/GR-GG, de fecha 20 de agosto del 2018.

RGGR Nº 331-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE la Solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 42 por sesenta y dos (62) días calendario al Contrato de Ejecucíón de Obra Nº 134-2014-GRA-SEDE CENTRAL-UPL.

RGGR Nº 330-2018-GRA/GR-GG: NO UTILIZADO

RGGR Nº 329-2018-GRA/GR-GG: NO UTILIZADO

RGGR Nº 328-2018-GRA/GR-GG: RECONOCER Y OTORGAR, mediante obligación pendiente de pago del ejercicio anterior (vía crédito devengado) a favor de Cecilia Reyna Rojas Bendezú.

RGGR Nº 327-2018-GRA/GR-GG: RECTIFICAR, el artículo primero de la Resolución Gerencial General Regional Nº 263-2018-GRA/GR-GG.

RGGR Nº 326-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. FLOYD HOLGUIN PALOMINO HUAMAN.

RGGR Nº 325-2018-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 04 MODULOS COMPLEMENTARIOS PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN HOSPITALARIA PARA LA OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA, ADICIONAL DE OBRA".

RGGR Nº 324-2018-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Procedimiento die Selección cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRECISIÓN CAPACIDAD DE 120,000 BTU/H (SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO) DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA, ADICIONAL DE OBRA".

RGGR Nº 323-2018-GRA/GR-GG: RECTIFICAR, el artículo primero de la Resolución Gerencial General Regional Nº 270-2018-GRA/GR-GG.

RGGR Nº 322-2018-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXPLANACIONES Y AFIRMADO A TODO COSTO PARA LA META 038: CONSTRUCCIÓN DE TROCHA CARROZABLE PUMASAPO - MANZANAYOCC - URUBAMBA - SAN ANDRES - ESPINOSAYOCC - TACCRA, DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCASANCOS,AYACUCHO".

RGGR Nº 321-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. JIMMY OMAR ENRIQUEZ DUEÑAS.

RGGR Nº 320-2018-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra el servidor Blgo. Jorge Paulino Salcedo Martínez, en su condición de Gerente Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 319-2018-GRA/GR-GG: MODIFICAR, la conformación de Miembros del Comité de Recepción y Liquidación de Contrato de Obra, Aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 038-2018-GRA/GR-GG, de fecha 19 de febrero de 2018, incorporar al equipo de trabajo al lng. RAUL FIDEL MORALES INFANTE como Asesor en la Especialidad de Instalaciones Sanitarias.

RGGR Nº 318-2018-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE ROCA VOLCÁNICA POROSA (PIEDRA PÓMEZ) PARA LA META 014: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA, ANEXOS".

RGGR Nº 317-2018-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra los servidores: lng. Harold Felipe GÁLVEZ UGARTE, Arq. Ornar ltoal QUISPE JUAREZ, lng. Aristeo Sandalo BERROCAL HUAMAN y el lng. Rubén Francisco de la TORRE TOSCANO.

RGGR Nº 316-2018-GRA/GR-GG: DECLARE DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN de la acción administrativa para iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra de los servidores Arq. CESAR KIKE CHOQUECAHUA RUIZ y el lng. RICHARD WILVER CANCHO VARGAS.

RGGR Nº 315-2018-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra el servidor, Arq. Ornar ltoal QUISPE JUAREZ en su condición de Director Regional de Estudios e Investigaciones.

RGGR Nº 314-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO de la Resolución Directoral Regional Nº 016-2017-GRA/GG-OREI, de fecha 17 de mayo de 2017.

RGGR Nº 313-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del ING. RONNY BORIS NAVARRO PALOMINO.

RGGR Nº 312-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, el acto administrativo en armonía a lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. CARLOS RAMON UNTIVEROS BONILLA.

RGGR Nº 311-2018-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra la servidora: Econ. LILIA EDITH HUAMAN CARRASCO, en su condición de Directora Regional de Administración.

RGGR Nº 310-2018-GRA/GR-GG: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR, contra el ING. WILLIAM AGUIRRE LLAMAS, por su actuación como Director de la Oficina Sub Regional de Cangallo del Gobierno Regional de Ayacucho, periodo 2017.

RGGR Nº 309-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. JOSE MIGUEL LLANTOY TAQUIRI.

RGGR Nº 308-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del ING. RUBEN AMERICO YACHAPA CONDEÑA.

RGGR Nº 307-2018-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN EMBALSE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DEL CONO SUR DE AYACUCHO".

RGGR Nº 306-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. NILS JOEL HUARANCCA BARRIENTOS.

RGGR Nº 305-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del ING. FELIPE CUBA CAMERO.

RGGR Nº 304-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del ING. FRAN WILLIAM GUERRERO GAMBOA.

RGGR Nº 303-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plazo Nº 02, para la ejecución de la Meta: 166 "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. DANIEL ALCIDES CARRION DEL AA­HH SAN JOSE, DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES - HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 302-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la Ampliación de Plazo por 60 días calendarios al Contrato Nº019-2018-GRA-SEDECENTRAL-OAPF, derivado del procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada Nº 002-2018-GRA-SEDECENTRAL (primera convocatoria), cuyo objeto es la "CONTRATATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIAS PESADAS, MAQUINA SECA INCLUYE OPERADOR PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURAY MOLLEPATA Y ANEXOS".

RGGR Nº 301-2018-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra el servidor: lng. MARCELINO PAUCCA CANCHO, en su condición de Director del Servicio de Equipo Mecánico Regional del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 300-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. JORGE LUIS MALPARTIDA ROMERO.

RGGR Nº 299-2018-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSION DE USO EXCLUSIVO EN 10 KV Y SUB ESTACION DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DISTRITO DE AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO".

RGGR Nº 298-2018-GRA/GR-GG: APROBAR la ampliación plazo N° 01, de ejecución del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA-AYACUCHO, por noventa y dos (92) dias calendarios a patir del 01 de agosto de 2018, estableciendose el nuevo plazo de conclusión de la obra el 31 de octubre de 2018".

RGGR Nº 297-2018-GRA/GR-GG: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCILINARIO Y SANCIONADOR, contra el ARQ. OMAR ITOAL QUISPE JUAREZ, por su actuacion como Director de la Oficina Regional de Estudios e Investigacion del Gobierno Regional de Aycucho periodo 2017, por la presunta comisión de Faltas de carácter disciplinario prevista en el articulo 100° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM.

RGGR Nº 296-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. RONI EFRAIN GIL GUILLEN.

RGGR Nº 295-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del ING. ROMMEL CHANCA RAMIREZ.

RGGR Nº 294-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el a1rtículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Sra. ROXANA MARLENY AROTINCO ANCHAYHUA.

RGGR Nº 293-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la Solicitud de Nulidad de Oficio de la Resolución Gerencial Regional Nº 113-2016-GRA/GR-GG-GRI de fecha 20 de octubre de 2016, promovida por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho.

RGGR Nº 292-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personal del lng. CARLOS DECIDERIO CARRASCO ESPINOZA.

RGGR Nº 291-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. JOEL SALOMON FLORES HUAMAN.

RGGR Nº 290-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del ING. JOSUE HUAMANI BUSTILLOS.

RGGR Nº 289-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen laboral del Decreto legislativo 276, el contrato de servicios personales del ING. CRISTIAN CASTRO PEREZ.

RGGR Nº 288-2018-GRA/GR-GG: RECTIFICAR, POR ERROR MATERIAL el artículo quinto de la Resolución Gerencial General Regional Nº 275-2018-GRA/GR­-GG de fecha 09 de agosto del 2018.

RGGR Nº 287-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. ADLERS PALOMINO LINARES.

RGGR Nº 286-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. ÁNGEL FREDY ZORRILLA JUSCAMAITA.

RGGR Nº 285-2018-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la contratación del SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA-SD) DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DEL CONO SUR DE AYACUCHO".

RGGR Nº 284-2018-GRA/GR-GG: RECONFORMAR la Comisión Investigadora que se encargará de verificar, identificar e informar, de los que resulten responsables, por la pérdida de los implementos de las maquinarias tractores agrícolas de propiedad del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 283-2018-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la contratación del SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 282-2018-GRA/GR-GG: RECONFORMAR, el Comité de Recepción y Liquidación de Contrato de Obra, modificado con Resolución Gerencial General Regional Nº 131-2018-GRA/GR-GG, de fecha 17 de abril del 2018.

RGGR Nº 281-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. AURELIO DE LA CRUZ HUAMAN.

RGGR Nº 280-2018-GRA/GR-GG: NO UTILIZADO

RGGR Nº 279-2018-GRA/GR-GG: DESIGNAR, a los miembros del Comité de Recepción y Liquidación de Contrato de Obra: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. MARISCAL CACERES DE AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 278-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. JUAN WILFREDO GAMARRA ARONES.

RGGR Nº 277-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la propuesta de conformación del Comité de para proceso de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".

RGGR Nº 276-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personal del lng. JUAN CARLOS MELGAR AYALA.

RGGR Nº 275-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Sr. JORGE HURTADO RIVERA.

RGGR Nº 274-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto iadministrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personal del lng. VICTOR AUGUSTO DE LA CRUZ CUETO.

RGGR Nº 273-2018-GRA/GR-GG: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR, contra el Lic. CARLOS G. LA MADRID DEL VALLE, por su actuación como Sub Gerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 272-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plazo Nº 01, de Ejecución de la Meta: 080 "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DE AYACUCHO PARA LA PROMOCION DE LA INVERSION DESCENTRALIZADA­ DESAGREGADO 2018".

RGGR Nº 271-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la propuesta de reconformación del Comité de Selección que se encargara de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección para la contratación de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADES PRODUCTORAS DE LOS HOSPITALES DE CORACORA Y CANGALLO, PROVINCIAS DE PARINACOCHAS Y CANGALLO, REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 270-2018-GRA/GR-GG: Declarar IMPROCEDENTE, el recurso de apelación interpuesto por la Empresa Importadora Técnica Industrial y Comercial S.A. respecto a la revocatoria del otorgamiento de la buena pro.

RGGR Nº 269-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. RICHARD WILVER CANCHO VARGAS.

RGGR Nº 268-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones Directorales: Resolución Directoral Regional Nº 0010-2016-GRA/GG-OREI de fecha 22 de julio de 2016, Resolución Directoral Regional Nº 046-2017-GRA/GG-OREI de fecha 15 de diciembre de 2017 y la Resolución Directoral Regional Nº 047-2017-GRA/GG-OREI de fecha 15 de diciembre de 2017.

RGGR Nº 267-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la propuesta de reconformación del Comité de Selección que se encargara de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DANIEL ALCIDES CARRIÓN DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO".

RGGR Nº 266-2018-GRA/GR-GG: NO UTILIZADO

RGGR Nº 265-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. EDGAR FERNANDEZ CUTI.

RGGR Nº 264-2018-GRA/GR-GG: NO UTILIZADO

RGGR Nº 263-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. LINO DAVID COTRADO CRUZ.

RGGR Nº 262-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. JORGE LUIS HUICHO ALFARO.

RGGR Nº 261-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, el Calendario de Avance de Obra Actualizado del Componente Tensoestructura de Cobertura para el Proyecto de Inversión Pública Código SNIP Nº 359112 "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E MARISCAL CACERES DE AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 260-2018-GRA/GR-GG: RECONFORMAR, el Comité de Selección que se encargará de la preparación, condición y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la "SERVICIO DE CONSTRUCCION DE TECHO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA META 136 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES",.

RGGR Nº 259-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de· la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. DIOMENES QUISPE HUILLCA.

RGGR Nº 258-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, el Calendario de Avance de Obra Actualizado del Componente Tensoestructura de Cobertura para el Proyecto de Inversión Pública Código SNIP Nº 359112 "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E MARISCAL CACERES DE AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 257-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. FLOYD HOLGUIN PALOMINO HUAMAN.

RGGR Nº 256-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la propuesta de reconformación del Comité de Selección que se encargara de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE ASCENSORES PARA LA META 136 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES".

RGGR Nº 255-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del ING. NEYDER IVAN CASTAÑEDA GUTIERREZ.

RGGR Nº 254-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de fa Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. URBANO ANTEZANA QUISPE.

RGGR Nº 253-2018-GRA/GR-GG: RECONFORMAR, el Comité de Selección que se encargara de la preparación, condición y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS HOSPITALES DE SAN MIGUEL Y SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PROVINCIA LA MAR, REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 252-2018-GRA/GR-GG: RECONFORMAR, el Comité de Selección que se encargara de la Preparación, Conducción y Realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la Contratación del Servicio de Consultoría para la ELABORACIÓN del Expediente Técnico del Proyecto: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Felipe Huamán Poma de Ayala Segundo Nivel de Atención, Puquio Ayacucho".

RGGR Nº 251-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del ING. ROMMEL CHANCA RAMIREZ.

RGGR Nº 250-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del ING. JOSE SANDRO DE LA CRUZ MEDINA.

RGGR Nº 249-2018-GRA/GR-GG: NO UTILIZADO

RGGR Nº 248-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del ING. ANGEL FREDY ZORRILLA JUSCAMAITA.

RGGR Nº 247-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la ARQ. ALESSANDRA ELISBET TRABUCO GARCIA.

RGGR Nº 246-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MAXIMO NICODEMOS ORE.

RGGR Nº 245-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Sra. NOEMI ANGELICA ENCISO PALOMINO.

RGGR Nº 244-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. CARLOS RAMON UNTIVEROS BONILLA.

RGGR Nº 243-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. CARLOS QUISPE BEJAR.

RGGR Nº 242-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. ABDEL QUISPE HUAMAN.

RGGR Nº 241-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. LUIS CRUZ MALDONADO.

RGGR Nº 240-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. RANCI BELISARIO TINCO HUAMAN.

RGGR Nº 239-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personal del lng. HERMES QUISPE CUADROS.

RGGR Nº 238-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. CARLOS CUADROS ESPINOZA.

RGGR Nº 237-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. RUBEN AMERICO YACHAPA CONDEÑA.

RGGR Nº 236-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. JUAN CARLOS MELGAR AYALA.

RGGR Nº 235-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de fa Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. YURI FREDY GARCIA DURAND.

RGGR Nº 234-2018-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra los servidores: Abog. Econ. Augusto Berrocal Ordaya, Econ. Carlos Oriundo Rojas, Econ. Benjamín Carbajal Quijano, Econ. Raúl Cuchuñaupa Cárdenas, Econ. Alfonso Anaya Romaní, Econ. María Elena Rúa Ochoa, lng. Carlos Carreño Miranda, CPCC. Mario Enrique León Bendezú, CPCC. Jorge lparraguirre Jáuregui, Mg. Miro Román Castro La Torre, Lic. Adm. Flavia Maritza Osorio Pérez, Econ. Roque Jacinto Vásquez Calderón, CPCC. Eusebio Yupanqui Suarez, Econ. Nilo Severo Muñoz Rocha, Lic. Alfredo Contreras Yance, Lic. Abraham Cárdenas Palomino, lng. Juan Quispe Huayta, Econ. Abog. Rubén Alcides Bedriñana, Econ. Florencio Pedro Huamaní Oré y el CPCC. Juan Flores Rojas.

RGGR Nº 233-2018-GRA/GR-GG: NO UTILIZADO

RGGR Nº 232-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del ING. JOHN DUBERLI HUAMANI PALOMINO.

RGGR Nº 231-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, el contrato de servicios personales del lng. RAFAEL PARRA BELLO.

RGGR Nº 230-2018-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra el lng. CARLOS JHONNY BARRIENTOS TACO, en su actuación como Director de la Dirección Regional Agraria de Ayacucho.

RGGR Nº 229-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampllaclón de plazo Nº 03, solicitado por el representante del CONSORCIO J&G, para la ejecución del Componente Tensoestructura de Cobertura para el Proyecto de Inversión Pública Código SNIP Nº 359112 "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E MARISCAL CACERES DE AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 228-2018-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. CARLOS DECIDERIO CARRASCO ESPINOZA.

RGGR Nº 227-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plazo Nº 01, para la ejecución de la Meta: 036 "CONSTRUCCIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE AUQUILLA - HUARCAYA - APARO­ - TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA, PROVINCIA VÍCTOR FAJARDO - AYACUCHO".

RGGR Nº 226-2018-GRA/GR-GG: CONFORMAR LOS SUB GRUPOS DE TRABAJO PARA LA TRANSFERENCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO.

RGGR Nº 225-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. JOSE CARLOS RIVEROS ZORRILLA.

RGGR Nº 224-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR la NULIDAD DE OFICIO de la Resolución Gerencial Regional Nº 014-2016-GRA/GR-GG-GRDE de fecha 02 de junio de 2016.

RGGR Nº 223-2018-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. PERCY ALBERTO QUISPE TELLO.

RGGR Nº 222-2018-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. JUAN GOMEZ GUILLEN.

RGGR Nº 221-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. ROMEO MARTINEZ ENCISO.

RGGR Nº 220-2018-GRA/GR-GG: NO UTILIZADO

RGGR Nº 219-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del ING. CRISTIAN CASTRO PÉREZ.

RGGR Nº 218-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. JIMMY OMAR ENRIQUEZ DUEÑAS.

RGGR Nº 217-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Sra. ROXANA MARLENY AROTINCO ANCHAYHUA.

RGGR Nº 216-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del ING. HENRI BARRIENTOS QUISPE.

RGGR Nº 215-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. VICTOR AUGUSTO DE LA CRUZ CUETO.

RGGR Nº 214-2018-GRA/GR-GG: NO UTILIZADO

RGGR Nº 213-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución Gerencial Regional Nº 165-2017-GRA/GR-GG-GRI, de fecha 19 de septiembre de 2017.

RGGR Nº 212-2018-GRA/GR-GG: CONFORMAR la Comisión Investigadora que se encargará de verificar, identificar e informar, de los que resulten responsables, por la pérdida de los implementos de las maquinarias tractores agrícolas de propiedad del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 211-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR DE OFICIO, LA PRESCRIPCIÓN de la acción administrativa, iniciada mediante Resolución Gerencial Regional N° 144-2017-GRA/GR-GRI, de fecha 17 de Agosto 2017, contra el lng. RENE EDISON CÁRDENAS CHAUCA - Sub Gerente de Supervisión y Liquidación del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 210-2018-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del CPC. CESAR AUGUSTO GUTIERREZ BARRIENTOS.

RGGR Nº 209-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en arman ía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17 .1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. FELIPE CUBA CAMERO.

RGGR Nº 208-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la Solicitud de Ampliación Plazo Nº 02 , por veintitres (23) dias calendarios, a aprtir del 06 de junio del 2018, quedando establecido el nuevo plazo de conclusion de la obra el 28 de junio del 2018, a favor de la Empresa CONSORCIO J&g, segun contrato N° 135-2017-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF.

RGGR Nº 207-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la Solicitud de Ampliación Plazo Nº 01 - parcial, solicitado por el comun del CONSORCIO J6G, por espacio de Treinta y un (31) dias calendarios.

RGGR Nº 206-2018-GRA/GR-GG: DAR POR INICIADO, lEL TRAMITE O PROCEDIMIENTO PARA LA NULIDAD DE OFICIO de la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 0113-2016-GRA/GR-GRI de fecha 20 de octubre de 2016, referido al administrado Juan Manuel JANAMPA BOLIVAR.

RGGR Nº 205-2018-GRA/GR-GG: DESIGNAR, el comite de Recepcion y Liquidacion de Contrato de la Obra de la Meta : 0179 "INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I N° 429-57/MX-U DE AREQUIPA ALTA, DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA DE HUANTA - REGION AYACUCHO".

RGGR Nº 204-2018-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, la contra el servidor Ing. CARLOS EDWIN ZEVALLOS SOLDEVILLA - Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno REgional de Ayacucho por la presunta comision de Faltas de caracter Disciplinario.

RGGR Nº 203-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la Solicitud de Ampliación Plazo Nº 04 de la Obra: "Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Localidades de Huascahura, Mollepata y Anexos".

RGGR Nº 202-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la Solicitud de Ampliación Plazo Nº 09 de la Obra: "Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Localidades de Huascahura, Mollepata y Anexos".

RGGR Nº 201-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, el Calendario de Avance de Obra Actualizado del Proyecto: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO-VILCASHUAMAN, TRAMO: CONDORCOCHA VILCASHUAMAN".

RGGR Nº 200-2018-GRA/GR-GG: INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra los servidores: Econ. PERCY REÁTEGUI PICÓN, Bach. WILDER ARCE QUISPE e lng. JUAN CARLOS ALMONAClD CANDIA.

RGGR Nº 199-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JORGE LUIS MALPARTIDA ROMERO.

RGGR Nº 198-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MAXIMO NICODEMOS ORE.

RGGR Nº 197-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la Ampliación Plazo Nº 01 de Ejecución de La Obra: 166 "CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. DANIEL ALCIDES CARRIÓN DEL AA.HH. SAN JOSE, DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES - HUAMANGA­ - AYACUCHO".

RGGR Nº 196-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la tercera ampliación de plazo solicitada por el CONSORCIO ANDAMARCA, y el supervisor del proyecto, para la ejecución correspondiente al Contrato Nº 001-2018-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, procedimiento de Adjudicación Simplificada Nº 103-2017-GRA-SEDE CENTRAL (Primera Convocatoria) para la CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VOLADURA DE ROCA FIJA PARA EL PROYECTO CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSÉ DE CHOYMACOTA TRAMO PUTIS-APULEMA PACHACHACA-CHONGOS, DISTRITO DE SANTILLANA, SIVIA Y LLOCHEGUA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO.

RGGR Nº 195-2018-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, bajo et Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. AURELIO DE LA CRUZ HUAMAN.

RGGR Nº 194-2018-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra: la servidora, Econ. LILIANA EDITH HUAMÁN CARRASCO, en su condición de la Directora Regional de Administración del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 193-2018-GRA/GR-GG: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR, contra el ING. NILS JOEL HUARACCA BARRIENTOS, por su actuación como Director Sub Regional de la Mar del Gobierno Regional de Ayacucho, periodo 2017.

RGGR Nº 192-2018-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra el servidor, lng. WILBER LAPA BERROCAL, en su condición de GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO.

RGGR Nº 191-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrafivo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. PERCY ALBERTO QUISPE TELLO.

RGGR Nº 190-2018-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra el servidor, ING. WILBER LAPA BERROCAL, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 189-2018-GRA/GR-GG: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR, contra el ING. FERNANDO WILFREDO VALLEJO JUSCAMAITA, por su actuación como Director del Programa Sectorial I, de la Sub Región de Vilcashuaman del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 188-2018-GRA/GR-GG: RECONFORMAR el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Proceso de Selección cuyo objeto es la contratación de SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA HIDRAULICA PARA LA OBRA: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSE DE CHOYMACOTA TRAMO PUTIS - APULEMA - PACHACHACA - CHONGOS, DISTRITO DE SANTILLANA, SIVIA Y LLOCHEGUA, PROVINCIA DE HUANTA -AYACUCHO".

RGGR Nº 187-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. EDGAR FERNANDEZ CUTI.

RGGR Nº 186-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, el Calendario de Avance de Obra Actualizado del Proyecto: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO-VILCASHUAMAN; TRAMO: CONDORCCOCHA VILCASHUAMAN".

RGGR Nº 185-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. LUIS CRUZ MALDONADO.

RGGR Nº 184-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. JUAN GOMEZ GUILLEN.

RGGR Nº 183-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, el Calendario de Avance de Obra Actualizado del Proyecto: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMAN; TRAMO: CONDORCCOCHA - VILCASHUAMAN".

RGGR Nº 182-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución Gerencial General Regional Nº 199-2017-GRA/GR-GG de fecha 04 de julio de 2017.

RGGR Nº 181-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ROMMEL CHANCA RAMIREZ.

RGGR Nº 180-2018-GRA/GR-GG: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra el servidor público lng. CAMILO MARTÍNEZ MENDOZA - Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 179-2018-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra el servidor lng. EFRAIN EDWIN FLORES BAUTISTA en su condición de Director de la Oficina Regional de Estudios e Investigación Periodo 2017.

RGGR Nº 178-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JORGE SANDRO DE LA CRUZ MEDINA.

RGGR Nº 177-2018-GRA/GR-GG: ACEPTAR, la donación de dominio y propiedad del predio urbano, ubicado en el Centro Poblado de PARCCO, Distrito y Provincia de Vilcashuamán, Departamento de Ayacucho de un área de 250.00 M2. inscrito en la partida 40006945, de la Oficina Registra! de Ayacucho; donación otorgada por la Comunidad Campesina de PARCCO, a favor del GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO- DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO.

RGGR Nº 176-2018-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOSUE HUAMANI BUSTILLOS.

RGGR Nº 175-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. FRAN WILLIAM GUERRERO GAMBOA.

RGGR Nº 174-2018-GRA/GR-GG: CONFORMAR el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la ADQUISICION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR PARA LA OBRA : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, DISTRITO DE AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO.

RGGR Nº 173-2018-GRA/GR-GG: CONFORMAR el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es el SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA META 136 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES.

RGGR Nº 172-2018-GRA/GR-GG: DECLARE DE OFICIO: LA PRESCRIPCIÓN de la inacción administrativa en Contra de la ABOG. NOELIA MARTÍNEZ AYALA en su condición de ABOGADA DE LA PROCURADURÍA PUBLICA REGIONAL DE AYACUCHO.

RGGR Nº 171-2018-GRA/GR-GG: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra el Mag. Juan Carlos MUNAYLLA QUISPE, por su actuación como Sub Gerente de Supervisión y Liquidación del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 170-2018-GRA/GR-GG: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR, contra el ING. GUIDO BENJAMIN JERI GODOY, por su actuación como MIEMBRO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 230-2016-GRA/GR-GG.

RGGR Nº 169-2018-GRA/GR-GG: RECTIFICAR, el segundo considerando y el artículo primero de la Resolución Gerencial General Regional Nº 077-2018-GRA/GR­-GG, de fecha 14 de marzo del 2018.

RGGR Nº 168-2018-GRA/GR-GG: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra el lng. CAMILO MARTÍNEZ MENDOZA, por su actuación como Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 167-2018-GRA/GR-GG: DECLARE DE OFICIO: LA PRESCRIPCIÓN de la acción administrativa para iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra de la siguiente servidora, ABOG. GABRIELA CAVERO ESPARZA en su condición de Directora de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 166-2018-GRA/GR-GG: CONFORMAR el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE, FABRICACIÓN, MONTAJE Y LANZAMIENTO DEL PUENTE HUARCAYA - CHUSCHI DE 3.60 M ANCHO Y 60.00 M DE LONGITUD, COMPONENTE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE HUARCAYA - CHUSCHI DE LA CARRETERA INTEGRACIÓN ANILLO VIAL CHUSCHI -SARHUA -HUANCASANCOS SOBRE EL RÍO PAMPAS, DISTRITO DE SARHUA-VÍCTOR FAJARDO -AYACUCHO.

RGGR Nº 165-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la Ampliación de Plazo solicitada por el CONSORCIO ANDAMARCA, para la ejecución correspondiente al Contrato Nº 0018-2018-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, procedimiento de Adjudicación Simplificada N° 103-2017-GRA-SEDE CENTRAL (Primera Convocatoria).

RGGR Nº 164-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 02, presentada por el Contratista Consorcio Apacheta, por un período de veinte días (20) calendarios, para cumplir con las obligaciones contraídas, conforme al Contrato Nº 018-2018-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, Procedimiento de Adjudicación Simplificada Nº 085-2018-GRA-SEDE CENTRAL (Primera Convocatoria).

RGGR Nº 163-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plazo solicitado por la Oficina Sub Regional de Lucanas, correspondiente al contrato Nº 080-2017-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, procedimiento de Selección Subasta Inversa Electrónica Nº 020-2017-GRA SEDE CENTRAL.

RGGR Nº 162-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución Gerencial Regional Nº 171-2017-GRA/GR-GG-GRI, de fecha 27 de septiembre de 2017.

RGGR Nº 161-2018-GRA/GR-GG: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR, contra el LIC. ADM. ERICZON ALMEIDA PABLO, por su actuación como DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO.

RGGR Nº 160-2018-GRA/GR-GG: CONFORMAR el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS ACCESOS VIALES, PEATONALES Y EQUIPAMIENTO URBANISTICO DE LA PLAZA MAYOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 159-2018-GRA/GR-GG: NO UTILIZADO

RGGR Nº 158-2018-GRA/GR-GG: RECONFORMAR el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la contratación de la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS HOSPlTALES DE SAN MIGUEL Y SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, PROVINCIA LA MAR, REGION AYACUCHO".

RGGR Nº 157-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. RICHARD WILVER CANCHO VARGAS.

RGGR Nº 156-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. JUAN WILFREDO GAMARRA ARONES.

RGGR Nº 155-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del CPC. CESAR AUGUSTO GUTIERREZ BARRIENTOS.

RGGR Nº 154-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. NEYDER IVAN CASTAÑEDA GUTIERREZ.

RGGR Nº 153-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo, solicitada por el Contratista Consorcio Apacheta, por un período de 15 días calendarios, para cumplir con las obligaciones contraídas, conforme al Contrato Nº 018- 2018-GRA-CEDE CENTRAL-OAPF, Procedimiento de Adjudicación Simplificada Nº 085- 2018-GRA-CEDE CENTRAL (Primera Convocatoria), cuyo objeto es la contratación de servicios diversos, para el "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO CACHI".

RGGR Nº 152-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. CARLOS QUISPE BEJAR.

RGGR Nº 151-2018-GRA/GR-GG: RECONOCER, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución al COMITÉ DIRECTIVO, del Consejo Regional "Los Derechos del Niño, Niña y Adolescente CREDNNA, 2017 al 2021.

RGGR Nº 150-2018-GRA/GR-GG: DESIGNAR, como Inspector de Meta: 134 "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTION INTEGRAL DE CONFLICTOS SOCIALES EN LA REGION AYACUCHO".

RGGR Nº 149-2018-GRA/GR-GG: DESIGNAR, a los miembros de la Comisión de Recepción y Liquidación de la Meta: "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA Nº 38018/Mx-P MARAVILLAS - AYACUCHO".

RGGR Nº 148-2018-GRA/GR-GG: DESIGNAR, como Inspector de Meta: 096 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A LOS NIÑOS DESPROTEGIDOS DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE NAZARETH EN LA LOCALIDAD DE TAMBO-DISTRITO DE TAMBO-PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO".

RGGR Nº 147-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. LUIS ENRIQUE MORALES SILVA.

RGGR Nº 146-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la solicitud de ampliación de plazo Nº 41 de la Obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO- VILCASHUAMAN; TRAMO: CONDORCCOCHA VILCASHUAMAN".

RGGR Nº 145-2018-GRA/GR-GG: RECONFORMAR, el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la contratación de la ejecución de la Obra: ''MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE LOS HOSPITALES DE CORACORA Y CANGALLO, PROVINCIAS DE PARINACOCHAS Y CANGALLO, REGION AYACUCHO".

RGGR Nº 144-2018-GRA/GR-GG: RECONFORMAR, el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la contratación de la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE LOS HOSPITALES DE CORACORA Y CANGALLO, PROVINCIAS DE PARINACOCHAS Y CANGALLO, REGION AYACUCHO".

RGGR Nº 143-2018-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la "Adquisición de Asensores para la Meta 136 Mejoramiento de la Prestación de Servicios Educativos Nivel Primario y Secundario de la I.E. Nuestra Señora de las Mercedes".

RGGR Nº 142-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ANGEL FREDY ZORRILLA JUSCAMAITA.

RGGR Nº 141-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del Ing. RANCI BELISARIO TINCO HUAMAN.

RGGR Nº 140-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto admínistrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. EDWIN HUARANCCA QUISPE.

RGGR Nº 139-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CARLOS DECIDERIO CARRASCO ESPINOZA.

RGGR Nº 138-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN de la acción administrativa para iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra del servidor lng. Eduardo César HUACOTO DÍAZ, Director General del Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado -PRIDER.

RGGR Nº 137-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, el Calendario de Avance de Obra Actualizado del Proyecto: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO-VILCASHUAMAN, TRAMO: CONDORCOCHA VILCASHUAMAN".

RGGR Nº 136-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. FROILAN CONDORI CANDIA.

RGGR Nº 135-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. JUAN CARLOS MELGAR AYALA.

RGGR Nº 134-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la Solicitud de Ampliación Plazo N° 40 de la Obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMAN; TRAMO: CONDORCCOCHA VILCASHUAMAN".

RGGR Nº 133-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el articulo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. CARLOS CUADROS ESPINOZA.

RGGR Nº 132-2018-GRA/GR-GG: DECLARE DE OFICIO: LA PRESCRIPCíÓN de la acción administrativa para iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra de los servidores CPC. Ornar Flores Yaros e lng. Víctor Calderón Pillaca.

RGGR Nº 131-2018-GRA/GR-GG: MODIFICAR, el Articulo Segundo de la Resolución Gerencial General Regional Nº 038-2018-GRA/GR-GG, de fecha 19 de febrero de 2018.

RGGR Nº 130-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. VICTOR AUGUSTO DE LA CRUZ CUETO.

RGGR Nº 129-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ANTONIO MARIANO CALlXTO BAUTISTA .

RGGR Nº 128-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CARLOS ALBERTO SOSA CABEZAS.

RGGR Nº 127-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, el Calendario de Avance de Obra Actualizado del Proyecto: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO-VILCASHUAMAN, TRAMO: CONDORCOCHA VILCASHUAMAN".

RGGR Nº 126-2018-GRA/GR-GG: ACEPTAR, la donación de dominio y propiedad del predio urbano, ubicado en el Centro Poblado de Ocros, Distrito de Ocros, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho de un área de 326.8 m2 inscrito en la partida P11046904, de la Oficina Registral de Ayacucho, donación otorgada por las personas de Jesús Mario Carhuas Navarrete, Petronila Luque Cisneros y Eusebio Reballar Ccenhua, a favor del GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO- DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION AYACUCHO.

RGGR Nº 125-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, el contrato de servicios personales del Ing. RAFAEL PARRA BELLO.

RGGR Nº 124-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JORGE LUIS MALPARTIDA ROMERO.

RGGR Nº 123-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. FELIPE CUBA CAMERO.

RGGR Nº 122-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, el Calendario de Avance de Obra Actualizado del Proyecto: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO-VILCASHUAMAN, TRAMO: CONDORCOCHA VILCASHUAMÄN".

RGGR Nº 121-2018-GRA/GR-GG: DENEGAR y DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de Ampliación de Plazo, solicitada por la representante común del CONSORCIO CHEMA, Sra . JUDITH TAMYA JIMENEZ SULCA, correspondiente al Contrato N º 0015-2018-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, procedimiento de Adjudicación Simplificada Nº 121-2017-GRA-SEDE CENTRAL (Primera Convocatoria) y conforme el contrato tiene por objeto la ADQUISICIÓN DE ADITIVOS PARA LA OBRA: "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS".

RGGR Nº 120-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, el Calendario de Avance de Obra Actualizado del Proyecto: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMAN, TRAMO: CONDORCOCHA VILCASHUAMAN".

RGGR Nº 119-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. RUBEN AMERICO YACHAPA CONDEÑA.

RGGR Nº 118-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. VALENTINO LLACCHO BELTRAN.

RGGR Nº 117-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la Ampliación de Plazo solicitado por la EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES J&W S.A.C, para la ejecución correspondiente al Contrato Nº 008-2018-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, procedimiento de Adjudicación Simplificada Nº 126-2017-GRA-SEDE CENTRAL (Primera Convocatoria) para la ADQUISICIÓN DE ABRAZADERA METALICA PARA TUBO PARA LA META 14: "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS".

RGGR Nº 116-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la Ampliación de Plazo solicitado por el CONSORCIO MOLLEPATA, para la ejecución correspondiente al Contrato Nº 0128-2017-GRA-SEDE CENTRAL- OAPF, procedimiento de Adjudicación Simplificada Nº 089-2017-GRA-SEDE CENTRAL (Primera Convocatoria) para la CONTRATACION DE SERVICIO DE PREPARACION, COLOCACION Y BOMBEO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA META 16: "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS".

RGGR Nº 115-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, con eficacia anticipada, conforme lo establecido por el articulo 17° numeral 17.1 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ampliación Plazo Nº 17 de Ejecución de la Meta: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. SAN RAMON, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA­ AYACUCHO".

RGGR Nº 114-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del Ing. FRAN WILLIAM GUERRERO GAMBOA.

RGGR Nº 113-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, con eficacia anticipada, conforme lo establecido por el artículo 17 numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ampliación Plazo Nº 18 de Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. SAN RAMON, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA-AYACUCHO".

RGGR Nº 112-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, con eficacia anticipada, conforme lo establecido por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ampliación Plazo Nº 16 de Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. SAN RAMON, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA-AYACUCHO".

RGGR Nº 111-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, con eficacia anticipada, conforme lo establecido en el artículo 17°, numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ampliación de Plazo Nº 19 de Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. SAN RAMON, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA-AYACUCHO".

RGGR Nº 110-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, el Recurso Administrativo de Reconsideración, contra el Oficio N° 659-2017-GRA/GR-GG de fecha 19 de octubre de 2017, documento que da cuenta del Informe Nº 053-2017-GRA/GG-GRPPAT­-SGATBR-ABO, interpuesto por el lng. Arles OGOSI HUAMANI.

RGGR Nº 109-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la Solicitud de Ampliación Plazo Nº 39 de la Obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMAN; TRAMO: CONDORCOCHA VILCASHUAMAN".

RGGR Nº 108-2018-GRA/GR-GG: DECLARE DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN de la acción administrativa para iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra de los servidores ING. JESUS LLAVE NAJARRO, ING. ALFONSO QUISPE FERNÁNDEZ y JUAN BALTAZAR ARENAS QUISPE.

RGGR Nº 107-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto Jadministrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ROMMEL CHANCA RAMIREZ.

RGGR Nº 106-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, /os servicios persona/es del Ing. AURELIO DE LA CRUZ HUAMAN.

RGGR Nº 105-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MERRY MALDONADO SALDAÑA.

RGGR Nº 104-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Arq. CÉSAR KIKE CHOQUECAHUA RUIZ.

RGGR Nº 103-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ALFREDO QUISPE AYALA.

RGGR Nº 102-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ROBER ALBERTO ROQUE SANDOVAL .

RGGR Nº 101-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CARLOS DECIDERIO CARRASCO ESPINOZA.

RGGR Nº 100-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de Apelación, contra la Resolución Directoral Nº 918-2017-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 18 de diciembre de 2017, interpuesto por el señor Simón CARPIO BECERRA.

RGGR Nº 099-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR FUNDADO, el Recurso Administrativo de Apelación, formulado por el recurrente Miro Román CASTRO LA TORRE, contra la Resolución Administrativa Fida Negativa, sobre denegatoria de la solícitud de Regularización Resolutiva de nombramiento, proveniente de la Oficina de Recursos Humanos.

RGGR Nº 098-2018-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JORGE LUIS HUICHO ALFARO.

RGGR Nº 097-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la Solicitud de Ampliación Plazo Nº 38 de la Obra: "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO- VILCASHUAMAN; TRAMO: CONDORCOCHA VILCASHUAMAN".

RGGR Nº 096-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la Solicitud de Ampliación Plazo Nº 38 de la Obra: "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO- VILCASHUAMAN; TRAMO: CONDORCOCHA VILCASHUAMAN".

RGGR Nº 095-2018-GRA/GR-GG: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR, contra el LIC. en ADM. TEODOR RIMACHE VELASQUE.

RGGR Nº 094-2018-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra los servidores procesados lng. MARIO CESAR PIZARRO QUISPE, el lng. Arq. OMAR ITOAL QUISPE SUAREZ y el lng. ARISTEO BERROCAL HUAMANI.

RGGR Nº 093-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Administrativo de Apelación interpuesto por doña Mercedes PRADO ENCISO, contra los alcances de la Resolución Directoral Nº 030-2018-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 29 de enero del año 2018.

RGGR Nº 092-2018-GRA/GR-GG: DECLARE DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN de la acción administrativa para iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra del servidor lng. FERNANDO WILFREDO VALLEJOS JUSCAMAITA - DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I DE LA OFICINA SUBREGIONAL DE VILCASHUAMAN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO.

RGGR Nº 091-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, con eficacia anticipada conforme a lo establecido por el artículo 17 numeral 17.1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ampliación de Plazo Nº 01 de Ejecución de la Meta: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO DE SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN - AYNA- LA MAR - AYACUCHO".

RGGR Nº 090-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso Administrativo de Reconsideración, promovido por la administrada Máximina MERCADO CANCHARI, contra los alcances de la Resolución Gerencial General Regional Nº 454-2017- GRA/GG de fecha 28 de diciembre de 2017.

RGGR Nº 089-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOSUE HUAMANI BUSTILLOS.

RGGR Nº 088-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Administrativo de Apelación, incoado por la administrada Marga Yanet LOPEZ RETAMOZO, contra la Resolución Directoral Nº 0385-2017-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 26 de junio del 2017.

RGGR Nº 087-2018-GRA/GR-GG: MODIFICAR el Artículo Primero de la Resolución Gerencial General Regional Nº 084-2018-GRA/GR-GG, de Fecha 15 Marzo del 2018.

RGGR Nº 086-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Sra. ROXANA MARLENY AROTINCO ANCHAYHUA.

RGGR Nº 085-2018-GRA/GR-GG: DEJAR SIN EFECTO la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura Nº 0039-2017-GRA/GR-GG-GRI de fecha 16 de marzo de 2017.

RGGR Nº 084-2018-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA SEGUNDO NIVEL DE ATENCION PUQUIO AYACUCHO".

RGGR Nº 083-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la Solicitud de Ampliación de Plazo Nº 37 de la Obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO- VILCASHUAMAN; TRAMO: CONDORCOCHA VILCASHUAMAN".

RGGR Nº 082-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, el Calendario de Avance de Obra Actualizado de la Obra: ''REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO­ - VILCASHUAMAN; TRAMO: CONDORCOCHA VILCASHUAMAN".

RGGR Nº 081-2018-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS PARA LA OBRA "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSÉ DE CHOYMACOTA TRAMO PUTIS - APULEMA PACHACHACA - CHONGOS, DISTRITO DE SANTILLANA, SIVIA Y LLOCHEGUA. PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO".

RGGR Nº 080-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, el Calendario de Avance de Obra Actualizado de la Obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO­ - VILCASHUAMAN; TRAMO: CONDORCOCHA VILCASHUAMAN".

RGGR Nº 079-2018-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la contratación del SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA HIDRÁULICA PARA LA OBRA: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSÉ DE CHOYMACOTA TRAMO PUTIS - APULEMA - PACHACHACA - CHONGOS, DISTRITO DE SANTILLANA, SIVIA Y LLOCHEGUA, PROVINCIA DE HUANTA­ - AYACUCHO.

RGGR Nº 078-2018-GRA/GR-GG: NO UTILIZADO.

RGGR Nº 077-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MÁXIMO NICODEMOS ORÉ.

RGGR Nº 076-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ANGEL FREDY ZORRILLA JUSCAMAITA.

RGGR Nº 075-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. JUAN CARLOS CORDOVA GAMARRA.

RGGR Nº 074-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. JUAN WILFREDO GAMARRA ARONES.

RGGR Nº 073-2018-GRA/GR-GG: MODIFICAR el Artículo Primero de la Resolución Gerencial General Regional Nº 053-2018-GRA/GR-GG, de Fecha 27 Febrero del 2018.

RGGR Nº 072-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del Ing. JORGE LUIS HUICHO ALFARO.

RGGR Nº 071-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del Ing. CHRISTIAN GUTIERREZ PACCHA.

RGGR Nº 070-2018-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra los servidores: Arq. Eduardo TACZA MENDOZA y el Arq. OMAR ITOAL QUISPE JUAREZ.

RGGR Nº 069-2018-GRA/GR-GG: NO UTILIZADO.

RGGR Nº 068-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, el Calendario de Avance de Obra Actualizado del Proyecto: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMAN, TRAMO: CONDORCOCHA VILCASHUAMAN".

RGGR Nº 067-2018-GRA/GR-GG: DESIGNAR, el Comité de Recepción y Liquidación de Contrato de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 165 DEL ANEXO DE CHUYA, DISTRITO DE OCAÑA, LUCANAS - AYACUCHO".

RGGR Nº 066-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, con eficacia anticipada conforme a lo facultado por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ampliación Plazo Nº 01 de Ejecución de la Obra: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A LOS NIÑOS DESPROTEGIDOS DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE NAZARETH EN LA LOCALIDAD DE TAMBO, DISTRITO DE TAMBO, LA MAR-AYACUCHO".

RGGR Nº 065-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la Ampliación Plazo Nº 08 de la Obra: "Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Localidades de Huascahura, Mollepata y Anexos".

RGGR Nº 064-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, con eficacia anticipada conforme lo establece el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ampliación Plazo Nº 01 de Ejecución del Proyecto y/o Meta: 030 "INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CHUSCHI Y LOS MOROCHUCOS PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO.

RGGR Nº 063-2018-GRA/GR-GG: DESIGNAR, el Comité de Recepción y Liquidación de Contrato de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, LA MAR AYACUCHO''.

RGGR Nº 062-2018-GRA/GR-GG: DESIGNAR, el Comité de Recepción de Obra y Liquidación de Contrato de la Obra: "INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIDAD EN LAS l. E. Nº 277-29MX-U, l. E. Nº 277-30/MX-U DE LOS CENTROS POBLADOS DE PATARUMI Y HUANCA DE LOS DISTRITOS DE LAMPA Y OYOLO, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA-AYACUCHO".

RGGR Nº 061-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la Ampliación Plazo Nº 03 de la Obra: "Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Localidades de Huascahura, Mollepata y Anexos".

RGGR Nº 060-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. FROILAN CONDORI CANDIA.

RGGR Nº 059-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. FRAN WILLIAM GUERRERO GAMBOA.

RGGR Nº 058-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. NEYDER IVAN CASTAÑEDA GUTIERREZ.

RGGR Nº 057-2018-GRA/GR-GG: NO UTILIZADO

RGGR Nº 056-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. CARLOS CUADROS ESPINOZA.

RGGR Nº 055-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. ANTONIO MARIANO CALIXTO BAUTISTA.

RGGR Nº 054-2018-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la CONTRATACION DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, MONTAJE Y LANZAMIENTO DEL PUENTE HUARCAYA - CHUSCHI DE 3.60 M DE ANCHO Y 60.00 M DE LONGITUD PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE HUARCAYA - CHUSCHI DE LA CARRETERA DE INTEGRACIÓN ANILLO VIAL CHUSCHI - SARHUA- HUANCASANCOS SOBRE EL RiO PAMPAS, DISTRITO DE SARHUA - VÍCTOR FAJARDO - AYACUCHO".

RGGR Nº 053-2018-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la CONTRATACION DE SUMINISTRO DE VÍVERES EN VALES PARA CONSUMO PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS PARA LAS DIVERSAS METAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO.

RGGR Nº 052-2018-GRA/GR-GG: DENEGAR y DECLARAR IMPROCEDENTE, la Solicitud de Ampliación Plazo Nº 01 para el Servicio de Perforación y Voladura de Roca, para la Meta: 0037: "CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LLUSITA - PITAHUA, DISTRITOS HUANCARAYLLA Y HUANCAPI - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO".

RGGR Nº 051-2018-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la "CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DANIEL ALCIDES CARRIÓN DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO".

RGGR Nº 050-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la Ampliación de Plazo solicitado por la Empresa ORBES AGRICOLA SAC, para la ejecución correspondiente al Contrato Nº 144-2017-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, procedimiento de Adjudicación Simplificada Nº 80-2017-GRA-SEDE CENTRAL (Primera Convocatoria).

RGGR Nº 049-2018-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. LUIS ENRIQUE MORALES SILVA.

RGGR Nº 048-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la Solicitud de Ampliación Plazo Nº 35 de la Obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO- VILCASHUAMAN; TRAMO: CONDORCOCHA VILCASHUAMAN".

RGGR Nº 047-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la Ampliación de Plazo Nº 36 por dos (02) días calendario, solicitado por la Empresa Obras de Ingeniería Sociedad Anónima "OBRAINSA", Ejecutor del Proyecto: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO-VILCASHUAMAN, TRAMO: CONDORCOCHA VILCASHUAMAN".

RGGR Nº 046-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. EDWIN HUARANCCA QUISPE.

RGGR Nº 045-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. EDGAR FERNANDEZ CUTI.

RGGR Nº 044-2018-GRA/GR-GG: EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra los servidores; lng. Raúl Meneses Gavilán, lng. Alex Sander lrcañaupa Huamaní y el lng. Eleodoro Dionisio Morales Huamán.

RGGR Nº 043-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticípada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, /os servicios personales del lng. CARLOS QUISPE BEJAR.

RGGR Nº 042-2018-GRA/GR-GG: DESIGNAR al Director Regional de Comercio Exterior y Turismo, como Organo Instructor de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios y Sancionadores del Gobierno Regional de Ayacucho, del proceso seguido a los: Arql. Johnny Olarte Sulca y el lng. Miguel Antonio Canchari Huamani.

RGGR Nº 041-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la Ampliación de Plazo solicitado por la Empresa ORBES AGRICOLA SAC, para la ejecución correspondiente al Contrato Nº 145-2017-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, procedimiento de Adjudicación Simplificada Nº 112-2017-GRA-SEDE CENTRAL (Primera Convocatoria).

RGGR Nº 040-2018-GRA/GR-GG: DESIGNAR, el Comité de Recepción y Liquidación de Contrato de Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 186 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE SONCONCHE, DISTRITO DE OCAÑA, LUCANAS-AYACUCHO".

RGGR Nº 039-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la Ampliación de Plazo solicitado por la Oficina Sub Regional de Lucanas, correspondiente al Contrato N 080-2017-GRA­ SEDE CENTRAL-OAPF, procedimiento de Selección Subasta Inversa Electrónica Nº 020-2017-GRA SEDE CENTRAL, para la adquisición de cemento portland Tipo 1 x 42.50 Kg. puesto en obra para la Meta: 0250 "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO NEGRO MAYO ANDAMARCA, DISTRITO DE CARMEN SALCEDO, PROVINCIA DE LUCANAS, AYACUCHO".

RGGR Nº 038-2018-GRA/GR-GG: Dejar sin efecto el acto administrativo dispuesto con Resolución Gerencial Regional Nº 034-2018-GRA/GR-GG, de fecha 15 de febrero de 2018.

RGGR Nº 037-2018-GRA/GR-GG: NO UTILIZADO.

RGGR Nº 036-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la Solicitud de Ampliación de Plazo Nº 34, por un periodo de 01 (un) día calendario, solicitado por la empresa Obras de Ingeniería SA, para la ejecución de la obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMÁN; TRAMO: CONDORCCOCHA- VILCASHUAMÁN".

RGGR Nº 035-2018-GRA/GR-GG: APROBAR la Directiva No. 001-2018-GRA/GG-CCTD-GTEMD-CMEPR, "DIRECTIVA PARA LA PROGRAMACION, FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DE LOS FONDOS DE APOYO POR TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS AL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO".

RGGR Nº 034-2018-GRA/GR-GG: DESIGNAR, el Comité de Recepción y Liquidación de Contrato de Obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Miguel Angel Mariscal Llerena de Ayacucho".

RGGR Nº 033-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la Solicitud de Ampliación de Plazo Nº 32, solicitado por la empresa Obras de Ingeniería SA, para la ejecución de la obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMÁN; TRAMO: CONDORCCOCHA - VILCASHUAMÁN".

RGGR Nº 032-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 33, solicitado por el contratista, la empresa Obras de Ingeniería SA (OBRAINSA), para la ejecución de la obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMÁN; TRAMO: CONDORCCOCHA - VILCASHUAMÁN".

RGGR Nº 031-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Administrativo de Apelación contra la Resolución Directoral N° 799-2017-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 10 de noviembre de 2017, interpuesto por la administrada Fulgencia POMA MOYA.

RGGR Nº 030-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO de la Carta N° 0081-2017-GRA/GR-GG-SG de fecha 06 de diciembre del 2017, invocado por el administrado ANICETO TINCO TINEO.

RGGR Nº 029-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación promovido por GUILLERMO ESCOBAR OCHOA, contra la Resolución Directoral N° 654-2017-GRA/GG-ORADM-ORH de fecha 25 de setiembre del 2017.

RGGR Nº 028-2018-GRA/GR-GG: CORRIJASE el error material que contiene el Artículo Primero de la Resolución Gerencial General Regional Nº 018 de fecha 29 de enero del 2018.

RGGR Nº 027-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del Ing. JUAN CARLOS MELGAR AYALA.

RGGR Nº 026-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17. 1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, /os servicios personales del Ing. VICTOR AUGUSTO DE LA CRUZ CUETO.

RGGR Nº 025-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR DE OFICIO: LA PRESCRIPCIÓN de la acción administrativa, contra al servidor lng. SAMER JANAMPA PATILLA.

RGGR Nº 024-2018-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. RAFAEL PARRA BELLO.

RGGR Nº 023-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR DE OFICIO: LA PRESCRIPCIÓN de la acción administrativa, contra de los servidores lng. OMAR WILSON ALBUJAR MOLINA; lng. FROILAN CONDORI CANDIA; JUAN CARLOS LAURENTE CUBA y ANTONIO ALIPIO GAVILAN HUAMAN.

RGGR Nº 022-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR DE OFICIO: LA PRESCRIPCIÓN de la acción administrativa contra los servidores Dr. GERARDO FRANCISCO LUDEÑA GONZALES, y Abog. PERCY SALCEDO MORALES.

RGGR Nº 021-2018-GRA/GR-GG: DECLARE DE OFICIO: LA PRESCRIPCIÓN de la acción administrativa, contra el servidor JORGE ARTURO MOLERO AÑAÑOS.

RGGR Nº 020-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR DE OFICIO: LA PRESCRIPCIÓN de la acción administrativa contra los servidores lng. MARCO ANTONIO NÚÑEZ CHÁVEZ y DEODORO NORIEGA CÉSPEDES.

RGGR Nº 019-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR DE OFICIO: LA PRESCRIPCIÓN de la acción administrativa, contra los servidores lng. CESAR W. HERRERA MENDOZA y contra el lng. LUIS VARO CÁCERES SOTO.

RGGR Nº 018-2018-GRA/GR-GG: RECONFORMAR el Equipo de Trabajo Operativo del Comité de Control Interno del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 017-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, el Cronograma Reprogramado de Obra - CAO, de la Obra por Contrata: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 165 DEL ANEXO DE CHUYA, DISTRITO DE OCAÑA, LUCANAS­ AYACUCHO".

RGGR Nº 016-2018-GRA/GR-GG: DECLARE DE OFICIO: LA PRESCRIPCIÓN de la acción administrativa para iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra del servidor CARLOS ANDRES CAPPELLETTI ZÚÑIGA.

RGGR Nº 015-2018-GRA/GR-GG: DENEGAR, y declarar improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo, solicitada por el Sr. JULIO CESAR CAMASCA SAEZ, Representante General de la Empresa "JC AUTOMOTRIZ TRAK SERVIS S.A.C.", correspondiente al Contrato Nº 066-2017-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, derivada del Procedimiento de Adjudicación Simplificada Nº 042-2017-GRA-SEDE CENTRAL" (Primera Convocatoria).

RGGR Nº 014-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, el Calendario de Avance de Obra Actualizado del Proyecto: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMAN; TRAMO: CONDORCOCHA VILCASHUAMAN".

RGGR Nº 013-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Administrativo de Apelación, interpuesto por el administrado Cesar Augusto BENDEZU CANALES, contra la Resolución Directoral Nº 741-2017-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 23 de octubre de 2017.

RGGR Nº 012-2018-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra el servidor lng. WILBER LAPA BERROCAL.

RGGR Nº 011-2018-GRA/GR-GG: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR, contra el lng. NILS J. HUARANCCA BARRIENTOS.

RGGR Nº 010-2018-GRA/GR-GG: DEJAR SIN EFECTO, la Resolución Directoral N° 656-2017- GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 26-09-2017.

RGGR Nº 009-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, el Cronograma Actualizado de Obra CAO, por Ampliación de Plazo Nº 02, de ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 186 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE SONCONCHE, DISTRITO DE OCAÑA. LUCANAS-AYACUCHO".

RGGR Nº 008-2018-GRA/GR-GG: DECLARAR PROCEDENTE, en eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la Aprobación de Ampliación de Plazo Nº 03 de Ejecución de la Meta 043: "CREACIÓN, MEJORAMIENTO CARRETERA: QALLURI 1 - PALLCCA - HUITO - QUIJE L = 19.551 KM A NIVEL DE AFIRMADO EN EL DISTRITO DE SAN SALVADOR DE QUIJE; PROVINCIA DE SUCRE-AYACUCHO".

RGGR Nº 007-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, el Cronograma Actualizado de Obra - CAO, de la Obra por Contrata: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 165 DEL ANEXO DE CHUYA, DISTRITO DE OCAÑA, LUCANAS-AYACUCHO".

RGGR Nº 006-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, con eficacia anticipada conforme a lo facultado por el articulo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la ampliación de plazo N° 01 de ejecución de la Obra: "SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SAN AGUSTÍN DE TACA, DISTRITO DE CANARIA, PROVINCIA DE VÍCTOR FAJARDO­ AYACUCHO".

RGGR Nº 005-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, el ANEXO 4 (REGISTRO DEL ENCARGADO DE CONTROL PATRIMONIAL SIGA MODULO PATRIMONIAL, designando como encargado del registro del SIGA- módulo patrimonial del Gobierno Regional de Ayacucho al Sr. EDGAR MANUEL MEDINA PEREZ.

RGGR Nº 004-2018-GRA/GR-GG: CONFORMAR, la Comisión de Inventario de la cuenta Propiedad Planta y Equipo.

RGGR Nº 003-2018-GRA/GR-GG: APROBAR, la Solicitud de Ampliación de Plazo Nº 04, por un periodo de 07 (siete) días calendario, solicitado por el Consorcio Huanta, para la ejecución de la obra: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 429-57/MX-U DE AREQUIPA ALTA, DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA DE HUANTA, REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 002-2018-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR en contra del lng. WILBER LAPA BERROCAL, lng. CARLOS WILFREDO SULCA VALENZUELA, lng. ERASMO CURI LLANTOY, lng. EFRAÍN E. FLORES BAUTISTA, lng. CRISTIAN CASTRO PÉREZ y contra el lng. CARLOS U. VILLAR CARITAS.

RGGR Nº 001-2018-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra los servidores SANDRO CANCHARI MEDINA y MAYKOL GERMAN CARBAJAL GUTIERREZ.