Resoluciones Gerenciales Generales - 2017

RGGR Nº 472-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, la Ampliación del Plazo solicitado por el Lic. AMADOR FLORES QUINTANILLA, Director de la Oficina Sub Regional de Lucanas, correspondiente al Contrato Nº 080-2017-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, derivado del Procedimiento de Selección Subasta Inversa Electrónica Nº 020-2017-GRA-SEDE CENTRAL (Primera Convocatoria).

RGGR Nº 471-2017-GRA/GR-GG: RECTIFICAR con eficacia anticipada, el error material contenido en el artículo primero, de la Resolución Gerencia General Regional Nº 280-2017-GRA/GR-GG.

RGGR Nº 470-2017-GRA/GR-GG: RECTIFICAR con eficacia anticipada, el error material contenido en el artículo primero, de la Resolución Gerencia General Regional Nº 332-2017-GRNGR-GG.

RGGR Nº 469-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR FUNDADO, el Recurso Administrativo de Apelación, contra la Resolución Directoral Regional N° 0128-2017-GRA/GR-GG-ORADM­-ORH de fecha 08 de marzo de 2017, interpuesto por la recurrente doña María Lucila Bautista VIUDA DE JAVIER.

RGGR Nº 468-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, con eficacia anticipada conforme a lo facultado por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ampliación Plazo Nº 01 de Ejecución de la Meta: "AMPLIACIÓN y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Nº 432-110/MX-U, EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA WARI SUR, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 467-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. UBALDO MELCHOR SANTIAGO HUAROTO.

RGGR Nº 466-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ANGEL FREDY ZORRILLA JUSCAMAITA.

RGGR Nº 465-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. YUL PEREZ CONTRERAS.

RGGR Nº 464-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, el calendario de avance de obra actualizado del Proyecto: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMAN; TRAMO: CONDORCOCHA VILCASHUAMAN".

RGGR Nº 463-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Econ. LOURDES DE LA CRUZ HUAMAN.

RGGR Nº 462-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con fo dispuesto por el articulo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales de la lng. INGRID MAGALI CRUZATT CARDENAS.

RGGR Nº 461-2017-GRA/GR-GG: RECTIFICAR con eficacia anticipada, el error material contenido en el artículo primero, de la Resolución Gerencial General Regional Nº 341-2017-GRA/GR-GG.

RGGR Nº 460-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con Jo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. CARLOS EDWIN ZEVALLOS SOLDEVILLA.

RGGR Nº 459-2017-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR en contra del lng. WILBER LAPA BERROCAL.

RGGR Nº 458-2017-GRA/GR-GG: NO UTILIZADO.

RGGR Nº 457-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 03, por un periodo de 307 días, solicitada por el Contratista, la empresa ARGHYS CONSULTING S.A. para la elaboración del Estudio de Factibilidad y Expediente Técnico del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL Nº 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARINACOCHAS, REGIÓN AYACUCHO, VIABILIZADOS CON CÓDIGO SNIP Nº 335566".

RGGR Nº 456-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 03, por un periodo de 307 días, solicitada por el Contratista, la empresa ARGHYS CONSULTING S.A. para la elaboración del Estudio de Factibilidad y Expediente Técnico del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. LOS ANDES DE LA LOCALIDAD DE HUANCASANCOS DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCASANCOS, REGIÓN AYACUCHO, VIABILIZADOS CON CÓDIGO SNIP Nº 335578".

RGGR Nº 455-2017-GRA/GR-GG: Declarar FUNDADO el recurso de RECONSIDERACION deducido por el administrado TIMOTEO QUISPE SAUÑE, en consecuencia declarar la NULIDAD de la Resolución Gerencial General Regional Nº 167-2017-GRA/GR-GG del 07jun17 y de la Resolución Directoral Regional No 272-2016-GRA/GR-GG-ORADM del 06jun2016.

RGGR Nº 454-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO de la Resolución Gerencial Regional No 0036-2016- GRA/GR-GG de fecha 30 de diciembre del 2016.

RGGR Nº 453-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Lic. Ciencias de la Comunicación FREDY VASQUEZ BARZOLA.

RGGR Nº 452-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la lng. VERONICA ELVIRA CARAZA SALAS.

RGGR Nº 451-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17. 1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. RICHARD WILVER CANCHO VARGAS.

RGGR Nº 450-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JUAN WILFREDO GAMARRA ARONES.

RGGR Nº 449-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. VALENTINO LLACCCHO BELTRAN.

RGGR Nº 448-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación interpuesto por el administrado RUBÉN JHONATAN CORAS ALCA, contra los alcances de la Resolución Directoral N° 564-2017-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 29 de agosto del 2017.

RGGR Nº 447-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Administrativo de Apelación, interpuesto por el recurrente don Feliciano LOAYZA CONTRERAS, contra la Resolución Directoral Nº 653-2017-GRA/GG-ORADM-ORH de fecha 25 de setiembre de 2017.

RGGR Nº 446-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. EDUARDO YOEL ESPINOZA QUISPE.

RGGR Nº 445-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27 444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. NEYDER IVAN CASTAÑEDA GUTIERREZ .

RGGR Nº 444-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MISAEL PABLO RICALDE TORRES.

RGGR Nº 443-2017-GRA/GR-GG: DECLARE DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN de la acción administrativa para iniciar Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra del Dr. PEDRO ENRIQUE PRADO PRADO.

RGGR Nº 442-2017-GRA/GR-GG: DECLARE DE OFICIO la PRESCRIPCIÓN de la acción administrativa para iniciar procedimiento administrtivo disciplinario en contra de TOMÁS TORRES HUAYTALLA.

RGGR Nº 441-2017-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra los servidores: lng. José Luis CHURAMPI CARDENAS, Sr. Rubén PACHECO TORRES y el servidor Armando CHANCA QUISPE.

RGGR Nº 440-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, la Ampliación del Plazo por Silencio Administrativo Positivo solicitada por la Sra. HAYDEE PRIMITIVA ZEA VARGAS, correspondiente al Contrato Orden de Compra Nº 1897-2017, derivada del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada Nº 029-2017-GRA-SEDE CENTRAL, para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS A TODO COSTO PARA LA META 0025 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA TÚPAC AMARU II DE HUASCAHURA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".

RGGR Nº 439-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27 444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. RUBEN AMERICO YACHAPA CONDEÑA.

RGGR Nº 438-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. LEONIDAS VALERIO CONTRERAS QUISPE.

RGGR Nº 437-2017-GRA/GR-GG: DENEGAR, y DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo, solicitada por el Sr. PERCY J. GONZALES SANCHEZ, Representante General de la Empresa "GETECH", correspondiente al contrato Nº 045- 2017-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, derivada de la Adjudicación Simplificada Nº 031- 2017-GRA-SEDE CENTRAL" (Primera Convocatoria).

RGGR Nº 436-2017-GRA/GR-GG: DENEGAR, y DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo, solicitada por el Sr. PERCY J. GONZALES SANCHEZ, Representante General de la Empresa "GETECH", correspondiente al contrato Nº 046-2017-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, derivada de la Adjudicación Simplificada Nº 030-2017-GRA-SEDE CENTRAL" (Primera Convocatoria).

RGGR Nº 435-2017-GRA/GR-GG: APROBAR la Solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 31 de la Obra "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto - Vilcashuaman"; ciento cuarenta y seis (146) días calendario por la causal "cuando se aprueba la prestación adicional de la obra".

RGGR Nº 433-2017-GRA/GR-GG: DESIGNAR, el Comité de Recepción y Liquidación de Contrato de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CORACORA, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCHAS, REGIÓN AYACUCHO" COMPONENTE "PLAN DE CONTINGENCIA".

RGGR Nº 432-2017-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. Nº 984/MX-U DEL CENTRO POBLADO DE CAPITANA RELAVE EN EL DISTRITO DE PULLO, PROVINCIA DE PARINACOCHAS - AYACUCHO.

RGGR Nº 431-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del JORGE LUIS HUICHO ALFARO.

RGGR Nº 430-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del RAFAEL PARRA BELLO.

RGGR Nº 429-2017-GRA/GR-GG: RECTIFICAR con eficacia anticipada, el error material contenido en el artículo primero, de la Resolución Gerencia General Regional Nº 347-2017-GRA/GR-GG.

RGGR Nº 428-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Sra. FLOR DE PILAR PALOMINO HUAMAN.

RGGR Nº 427-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. EDWIN HUARANCCA QUISPE.

RGGR Nº 426-2017-GRA/GR-GG: Conformar, la Comisión de Aprobación de Liquidación de Estudios, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

RGGR Nº 425-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación interpuesto por Juan FERNANDEZ MUNAYLLA, contra la Resolución Directoral Nº 699-2017-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 12 de octubre de 2017.

RGGR Nº 424-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación interpuesto por Alejandro Néstor LLALLIRE AYUQUE, contra la Resolución Directoral Nº 708-2017-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 12 de octubre de 2017.

RGGR Nº 423-2017-GRA/GR-GG: RECTIFICAR con eficacia anticipada, el error material contenido en el artículo primero, de la Resolución Gerencia General Regional Nº 278- 2017-GRA/GR-GG.

RGGR Nº 422-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, la Ampliación Plazo Nº 02 de Ejecución de la Obra: "CREACIÓN DE LA CARRETERA MUÑAYOCC HUAYCCO - HUAYLOPATA - CHALLHUAPAMPA - ANCCORIPA CCASA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA­ - AYACUCHO".

RGGR Nº 421-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solícitud de Ampliación de Plazo Nº 20, por un periodo de 184 días, solicitada por el Consorcio Hospitalario Ayacucho para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO, UBICADA EN LA REGIÓN AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA".

RGGR Nº 420-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. CARLOS QUISPE BEJAR.

RGGR Nº 419-2017-GRA/GR-GG: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR, contra el Lic. Adm. ERICZON ALMEIDA PABLO.

RGGR Nº 418-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. RICARDO VALENTIN HUAYTALLA PAREDES.

RGGR Nº 417-2017-GRA/GR-GG: RECTIFICAR, con eficacia anticipada, el error material contenido en el artículo primero, de la Resolución Gerencia General Regional Nº 334-2017-GRA/GR-GG.

RGGR Nº 416-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. LUIS CRUZ MALDONADO.

RGGR Nº 415-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. ELEODORO DIONISIO MORALES HUAMAN.

RGGR Nº 414-2017-GRA/GR-GG: RECTIFICAR, con eficacia anticipada, el error material contenido en el artículo primero, de la Resolución Gerencia General Regional Nº 290-2017-GRA/GR-GG.

RGGR Nº 413-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Sr. CARLOS MIRANDA BERAMENDI.

RGGR Nº 412-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. ANTONIO MARIANO CALIXTO BAUTISTA.

RGGR Nº 411-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la Solicitud de Ampliación de Plazo Nº 03, solicitado por el Consorcio Huanta, para la ejecución de la obra: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. Nº429-57/MX-U DE AREQUIPA ALTA, DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA DE HUANTA, REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 410-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, la Solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 30 de la Obra "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto - Vilcashuaman; Tramo: Condorccocha - Vilcashuaman".

RGGR Nº 409-2017-GRA/GR-GG: DENEGAR, y declarar improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo, solicitada por la Sra. ALBITES GALINDO LILIANA KARINA, Representante Común de la Empresa "CONSORCIO SAN RAMÓN".

RGGR Nº 408-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, la Ampliación Plazo Nº 01 de Ejecución de la Obra: "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA Nº 38018/MX-P MARAVILLAS -AYACUCHO DISTRITO DE AYACUCHO PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO".

RGGR Nº 407-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Administrativo de Apelación contra la Resolución Ficta Negativa de su solicitud de pago de sus remuneraciones dejadas de percibir y el pago de la indemnización por daños y perjuicios, interpuesto por el administrado Rafael Leonardo CUBA SALVATIERRA.

RGGR Nº 406-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. VICTOR WILFREDO PALOMINO RIVERA.

RGGR Nº 405-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, el Recurso Administrativo de Apelación, interpuesto por la recurrente doña Yanet Nena TOLEDO PALOMINO, contra la Resolución Directoral Regional Nº 0380-2017-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 20 de junio de 2017.

RGGR Nº 404-2017-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR en contra de la Abg. GABRIELA CAVERO ESPARZA, Lic. Adm. ERICZON ALMEIDA PABLO, Abg. SUMER RAÚL APAICO MEDINA y Sr. SAMUEL RICALDE TORRES.

RGGR Nº 403-2017-GRA/GR-GG: RECTIFICAR con eficacia anticipada, el error material contenido en el artículo primero, de la Resolución Gerencia General Regional Nº 324-2017-GRA/GR-GG.

RGGR Nº 402-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Arqueólogo CESAR LUIS ALVAREZ GARCIA.

RGGR Nº 401-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. OMAR QUINTIN GONZALEZ HINOSTROZA.

RGGR Nº 400-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 19, por cincuenta (50) días calendario, para la ejecución del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA III-1, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 399-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 18, por ciento dieciocho (118) días calendario, para la ejecución del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA III-1, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 398-2017-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR en contra del lng. ISMAEL QUISPE SILVERA, lng. ARISTEO BERROCAL HUAMÁN e lng. GUIDO BENJAMÍN JERÍ GODOY.

RGGR Nº 397-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. FRAN WILLIAM GUERRERO GAMBOA.

RGGR Nº 396-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. JOSE DOMINGUEZ GUERREROS.

RGGR Nº 395-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. FELIPE CUBA CAMERO.

RGGR Nº 394-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. AURELIO DE LA CRUZ HUAMÁN.

RGGR Nº 393-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng, CARLOS DECIDERIO CARRASCO ESPINOZA.

RGGR Nº 392-2017-GRA/GR-GG: MODIFICAR, el segundo considerando y el primer artículo de la Resolución Gerencial General Regional Nº 352-2017-GRA/GR-­GG, de fecha 24 de octubre del 2017.

RGGR Nº 391-2017-GRA/GR-GG: DESIGNAR, el Comité de Recepción y Liquidación de Contrato de la Obra: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIDAD EN LA I.E.I.Nº 429-28/MX-U DE CHURUNMARCA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 390-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del lng. JUAN CARLOS MELGAR AYALA.

RGGR Nº 389-2017-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realízación del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMÁTICOS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LOS CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS SILVESTRES VICUÑA EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LA REGION DE AYACUCHO".

RGGR Nº 388-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JORGE LUIS MALPARTIDA ROMERO.

RGGR Nº 387-2017-GRA/GR-GG: RECTIFICAR con eficacia anticipada, el error material contenido en el artículo primero, de la Resolución Gerencia General Regional Nº 318- 2017-GRA/GR-GG.

RGGR Nº 386-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. URBANO ANTEZANA QUISPE.

RGGR Nº 385-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JORGE SANDRO DE LA CRUZ MEDINA.

RGGR Nº 384-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administratívo en armonfa con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del ING. ARCADIO CONDE HUAMANI.

RGGR Nº 383-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administratívo en armonfa con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. CARLOS ALBERTO SOSA CABEZAS.

RGGR Nº 382-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Sr. JOSE JESUS HUAYLLA FLORES.

RGGR Nº 381-2017-GRA/GR-GG: DESIGNAR, a partir del 25 octubre del 2017, al lng. Zósimo Berrocal Esquivel, como INSPECTOR de las Obras por contrata: "INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADOS EN LAS I.E. Nº 277-29/MX-U, I.E. Nº 277-30/MX-U DE LOS CENTROS POBLADOS DE PATARUMI Y HUANCA DE LOS DISTRITOS DE LAMPA Y OYOLO, PROVINCIA DEL PAUCAR DEL SARA SARA, REGIÓN - AYACUCHO".

RGGR Nº 380-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacía anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del Ing. LUCIANO YARANGA ÑAUPA.

RGGR Nº 379-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. FROILAN CONDORI CANDIA.

RGGR Nº 378-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, la Ampliacion Plazo N° 02 de la Obra "Implementacion del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidades de Huascahura, Mollepata y Anexos".

RGGR Nº 377-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actializado y PERT-CPM, presentado por la empresa OBRAINSA.

RGGR Nº 376-2017-GRA/GR-GG: CONTRTATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonia con lo dispuesto por el articulo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Regimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del profesional Ing. DANY WILBERT GARCIA RAMIREZ.

RGGR Nº 375-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, la Ampliacion de Plazo N° 03 por Silencio Positivo solicitada por la Sra. ROSALIA GARAUNDO HUAMAN, Representante Comun de la Empresa CONSORCIO TICLLAS.

RGGR Nº 374-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, la Ampliacion de Plazo N° 02 , quedando establecido el nuevo plazo de conclusion de obra el 26 de noviembre del 2017, a favor de la Empresa COnsorcio Huanta.

RGGR Nº 373-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, la Ampliacion de Plazo N° 02, quedando establecido un nuevo plazo de conclusion de obra el 26 de noviembre del 2017, a favor de la Empresa Consorcio Huanta, segun COntrato N° 144-2016-GRA-SEDE-CENTRAL-UPL.

RGGR Nº 372-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de. servicios personales del lng. RONY GIL GUILLEN.

RGGR Nº 371-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. RUPERTO JUAN CABEZAS HUAMANI.

RGGR Nº 370-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en arman-fe con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto )..egislativo 276, /os servicios personales del lng. ALDO ASTORIMA QUICHUA.

RGGR Nº 369-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Generat bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. DIOMEDES QUISPE HUILLCA.

RGGR Nº 368-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, /os servicios personales del lng. MARCO ANTONIO BEDRIÑANA ENClSO.

RGGR Nº 367-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plazo Nº 02 para la ejecución por la modalidad de administración directa de la obra: "Creación, Mejoramiento Carretera Qalluri -Pallacca -Huito L=19.551 km a Nivel Afirmado en el Distrito de San Salvador Quije, Provincia de Sucre - Ayacucho".

RGGR Nº 366-2017-GRA/GR-GG: RECTIFICAR, los artículos primero y quinto de la Resolución Gerencial General Regional Nº 331-2017-GRA/GR-GG.

RGGR Nº 365-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Bach. PATRICIA MALENA GUTIERREZ GONZALES.

RGGR Nº 364-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el Recurso de Apelación contra la Resolución Directoral Nº 505-2017-GRA/GR-ORADM-ORH interpuesto por Tracy Bernardina, MANCILLA MANTILLA.

RGGR Nº 363-2017-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Lic. SALVADOR SANTIAGO BEINGOLEA CORDOVA.

RGGR Nº 362-2017-GRA/GR-GG: DESIGNAR, la Comisión de Constatación Física e Inventario de la Obra por Contrato: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CORACORA - DISTRITO DE CORACORA - PROVINCIA DE PARINACOCHAS REGIÓN AYACUCHO" - COMPONENTE "PLAN DE CONTIGENCIA".

RGGR Nº 361-2017-GRA/GR-GG: RECTIFICAR, el primer artículo de las Resoluciones Gerencial General Regional Nºs 209, 329-2017-GRA/GR-GG.

RGGR Nº 360-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, la Ampliación de Plazo Nº 02, por treinta y cinco (35) días calendarios, a partir del 30 de octubre del 2017, quedando establecido el nuevo plazo de conclusión de la obra el 03 de diciembre del 2017, a la Empresa Consorcio Constructor Educativo, según Contrato Nº 0129-2016-GRA-SEDE-CENTRAL-UPL, para la ejecución de la obra por Contrata del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 186 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE SONCONCHE, DISTRITO DE OCAÑA, LUCANAS-AYACUCHO".

RGGR Nº 359-2017-GRA/GR-GG: APROBAR,la Solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 29 de la Obra "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto - Vilcashuaman; Tramo: Condorccocha -Vilcashuaman" por veintiún (21) días calendario, al Contrato de Ejecución de Contrato Nº 134-2014-GRA-SEDE CENTRAL-UPL.

RGGR Nº 358-2017-GRA/GR-GG: DESIGNAR, la Comisión de Constatación Física e Inventario de la obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de San Miguel, Segundo Nivel de Atención, La Mar, Ayacucho".

RGGR Nº 357-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plazo Nº 01 para la ejecución de la meta 293: "Mejoramiento del Servicio Deportivo del Estadio de San Miguel - Provincia de La Mar - Ayacucho".

RGGR Nº 356-2017-GRA/GR-GG: APROBAR la solicitud de ampliación de plazo Nº 03 por un periodo de 32 días calendario para ejecución de la obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Inicial Nº 165 del Anexo de Chuya, Distrito de Ocaña - Lucanas - Ayacucho".

RGGR Nº 355-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo Nº01, solicitado por el Consorcio Huanta, para la ejecución de la obra: "Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I.E. Nº 429-57/Mx-U de Arequipa Alta, Distrito de Sivia, Provincia de Huanta, Región Ayacucho".

RGGR Nº 354-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. CARLOS CUADROS ESPINOZA.

RGGR Nº 353-2017-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra la servidora Abog. GABRIELA CAVERO ESPARZA.

RGGR Nº 352-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Sra. FLOR ELVIRA CUADROS CORDERO.

RGGR Nº 351-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto legislativo 276, el contrato de servicios personales del Econ. SERGIO PALOMINO PRADO.

RGGR Nº 350-2017-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR en contra de: lng. GALOIS L. AYALA OBREGÓN, CPC. WILBER PIZARRO APAICO y Lic. THURGUENEF FLORES PALOMINO.

RGGR Nº 349-2017-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR en contra de: Abg. JAVIER CONTRERAS DE LA CRUZ, lng. JUAN CARLOS YUPANQUI BELLIDO, lng. ISMAEL QUISPE SILVERA, lng. RUBÉN ANTONIO BEDRIÑANA BAÑICO, Bach. lng. ADOLFO MÁXIMO QUISPE HUASHUAYO, lng. ISMAEL QUISPE SILVERA, lng. FIDEL RAMOS CALLE, lng. VÍCTOR RAÚL HUAMÁN MONGE, lng. VLADIMIR BORDA DONAIRES, lng. EDWIN BLADIMIR NAVARRO TORRES, lng. RENAN SERRANO QUISPE, lng. RAÚL RUBÉN ROJAS AYALA, RENEE MANTILLA LANDA, CP. ELISEO ECHACCAYA GAMBOA, lng. AMILCAR INFANTE CUBA, lng. JOSÉ LUIS ARONÉS JARA, Arg. EDGAR GONZALO CASAS NAVARRO, lng. JOSÉ AUGUSTO VELARDE MEDINA, lng. WILLIAM JULIO RAMOS QUISPE, lng. RENAN SERRANO QUISPE, lng. WILFREDO F. MEDINA SULCA, lng. RUBÉN GÓMEZ ZAPATA, lng. RAÚL R. ROJAS AYALA, lng. CARLOS ROBERTO CHALCO MIRANDA e lng. GUSTAVO AQUINO MORALES.

RGGR Nº 348-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el Recurso de Apelación, interpuesto por don Carlos FELIX PAHUARA, contra la Resolución Directoral Nº 0809- 2016-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 23 de diciembre de 2016.

RGGR Nº 347-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el articulo 17° numeral 17 .1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JUAN WILFREDO GAMARRA ARONES.

RGGR Nº 346-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR FUNDADO EN PARTE, el recurso Administrativo de Apelación, interpuesto por don César Augusto BENDEZÚ CANALES, contra la Resolución Directoral Nº 516-2017-GRA/GR-GG-ORADM­ORH de fecha 17 de agosto de 2017.

RGGR Nº 345-2017-GRA/GR-GG: DESIGNAR, el Comité de Recepción y Liquidación de Contrato de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR DE LAS AÉREAS URBANO POPULARES DEL DISTRITO DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y HUANTA DE LA REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 344-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, el Calendario de Avance de Obra Actualizado-CAO, de la Obra por Contrata "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 165 DEL ANEXO DE CHUYA, DISTRITO DE OCAÑA, LUCANAS­ AYACUCHO".

RGGR Nº 343-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276. el contrato de servicios personales del lng. VICTOR AUGUSTO DE LA CRUZ CUETO.

RGGR Nº 342-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el articulo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Lic. Ciencias de la Comunlcación FREDY VASQUEZ BARZOLA.

RGGR Nº 341-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el articulo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del SEÑOR JOSUE HUAMANI BUSTILLOS.

RGGR Nº 340-2017-GRA/GR-GG: RESOLVER, el contrato Nº 009-2017-GRA-SEDE CENTRAL-DAPF, derivado del proceso de selección Licitación Pública Nº 006-2016-GRA-SEDE CENTRAL, suscrito entre el Gobierno Regional Ayacucho y el Consorcio LAMAR.

RGGR Nº 339-2017-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRIÓN. DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO.

RGGR Nº 338-2017-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE MlNICARGADOR para la Meta: 147 " MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES".

RGGR Nº 337-2017-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR contra el CPC. WILMAN GARATE MELÉNDEZ, CPC. MILCA ENCISO ORÉ, Abog. CARLOS ARTURO LAVY LEÓN, Dr. GERARDO LUDEÑA GONZÁLES, Econ. Abog. ERASMO AUGUSTO BERROCAL ORDAYA y Abg. PEDRO V. PIZARRO ACOSTA,.

RGGR Nº 336-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR, procedente la solicitud de Ampliación de Plazo, solicitada por el Sr. Julio César Camasca Sáez, Gerente de la empresa J.C. AUTOMOTRIZ TRAK SERVIS S.A.C., Contrato Nº 066-2017-GRA-SEDE CENTRAL- OAPF.

RGGR Nº 335-2017-GRA/GR-GG: DISPONER, a la Dirección Regional Agraria de Ayacucho, IMPLEMENTAR, bajo responsabilidad funcional, en todos sus extremos la Resolución Número 25 de fecha 22 de mayo del 2015 -SENTENCIA DE VISTA del Expediente Nº 00097-2011-0501-JR-LA-01; dictada en favor de JOSE ANGEL LÓPEZ CORONADO.

RGGR Nº 334-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonla con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. YUL PEREZ CONTRERAS.

RGGR Nº 333-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonla con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. EDWIN HUARANCCA QUISPE.

RGGR Nº 332-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonla con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. VALENTINO LLACCCHO BELTRAN.

RGGR Nº 331-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonla con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales de la lng. LOURDES DE LA CRUZ HUAMAN.

RGGR Nº 330-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. LINO DAVID COTRADO CRUZ.

RGGR Nº 329-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artlculo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. JUAN CARLOS CORDOVA GAMARRA.

RGGR Nº 328-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. LEONIDAS VALERIO CONTRERAS QUISPE.

RGGR Nº 327-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. JORGE LUIS HUICHO ALFARO.

RGGR Nº 326-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR, procedente la solicitud de Ampliación de Plazo, solicitada por el Sr. Percy John Gonzales Sánchez, Representante Legal de la empresa General Tecnologie Perú "GETECH", Contrato Nº 045-2017-GRA-SEDE CENTRAL- OAPF.

RGGR Nº 325-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, el Recurso de Apelación, interpuesto por doña Janeth BERROCAL CHILLCCE, contra la Resolución Directoral N° 026-2017-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 19 de enero de 2017.

RGGR Nº 324-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. UBALDO SANTIAGO HUAROTO.

RGGR Nº 323-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonfa con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. YURI SCHODYNIV SOLIER HUALLANCA.

RGGR Nº 322-2017-GRA/GR-GG: INTEGRAR, el articulo Primero de la Resolución Gerencial General Regional Nº 259-2017-GRA/GR-GG.

RGGR Nº 321-2017-GRA/GR-GG: DEJAR SIN EFECTO, la Resolución Gerencial General Regional Nº 142-2017-GRA/GR-GG.

RGGR Nº 320-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, la solicitud de ampliación de plazo Nº 28, solicitado por la empresa OBRAINSA, para la ejecución de la obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto - Vilcashuamán; Tramo: Condorccocha - Vilcashuamán".

RGGR Nº 319-2017-GRA/GR-GG: DENEGAR y declarar improcedente la solicitud de ampliación de plazo Nº 02 por un periodo de 52 dlas calendario para ejecución de la obra: ''Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Inicial Nº 165 del Anexo de Chuya, Distrito de Ocaña- Lucanas - Ayacucho".

RGGR Nº 318-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonla con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales de la lng. INGRID MAGALI CRUZATT CARDENAS.

RGGR Nº 317-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR, procedente la solicitud de ampliación de plazo Nº 02, solicitada por el Consorcio Ayacucho, Contrato Nº 125-2016-GRA-SEDE CENTRAL­- UPL.

RGGR Nº 316-2017-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el Comlté de Selección que se encargará de la ADQUISICION DE AUTOHORMIGONERA para la Meta: 147 "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES".

RGGR Nº 315-2017-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE MADERA para la Meta: 147 "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES".

RGGR Nº 314-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR, procedente la solicitud de Ampliación de Plazo, solicitada por el Sr. Percy John Gonzales Sánchez, Representante Legal de la empresa General Tecnologie Perú "GETECH".

RGGR Nº 313-2017-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la 1) Contratación del Servicio para la supervisión de la ejecución del proyecto de ltem I y II: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE LOS HOSPITALES DE SAN MIGUEL Y SAN FRANCISCO, SEGUNDOS NIVELES DE ATENCIÓN EN LA PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO" y 2) contratación del servicio para la supervisión de la ejecución del proyecto de ítem III y IV: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE LOS HOSPITALES DE CORA CORA Y CANGALLO, PROVINCIA DE PARINACOCHAS Y CANGALLO, REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 312-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR, nula la Resolución Gerencial General Nº 0216-2013-GRA/PRES-GG-GRDS del 30 de octubre del 2013.

RGGR Nº 311-2017-GRA/GR-GG: INICIAR el Procedimiento Administrativo de NULIDAD de OFICIO de la Resolución Gerencial Regional No 0036-2016-GRA/GR-GG de fecha 30 de diciembre del 2016.

RGGR Nº 310-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo Nº 01 por un periodo de 45 (cuarenta y cinco) días calendario para la ejecución de la obra: Obra: "Instalación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizados en las I.E. 277-29/Mx-U, I.E. 277-30/Mx-U de los Centros Poblados de Patarumi y Huanca de los Distritos de Lampa y Oyolo, provincia de Paucar del Sara Sara - Ayacucho".

RGGR Nº 309-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el articulo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. CARLOS EDWIN ZEVALLOS SOLDEVILLA.

RGGR Nº 308-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. RAFAEL PARRA BELLO.

RGGR Nº 307-2017-GRA/GR-GG: INTEGRAR, el artículo Primero de la Resolución Gerencial General Regional Nº 258-2017-GRA/GR-GG.

RGGR Nº 306-2017-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR contra del lng. EDILBERTO SOSA ORIHUELA, lng. JUAN LAUREANO ARTEAGA ENCISO, Sr. VICTOR TIPE GÓMEZ, lng. EDGAR MÉNDEZ GÓMEZ, Sr. OLIMPIO VARGAS TORRE, lng. ZÓSIMO BERROCAL ESQUIVEL, Sra. MARÍA ANGÉLICA AVALA PACHECO e lng. ROBERTO ÁNGEL PALOMINO ESPIÑAL.

RGGR Nº 305-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonfa con lo dispuesto por el articulo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales de la lng. VERONICA ELVIRA CARAZA SALAS.

RGGR Nº 304-2017-GRA/GR-GG: RESOLVER en forma total el Contrato N° 0146-2014-GRA-SEDE CENTRAL-UPL del 30dic14. suscrito entre el Gobierno Regional de Ayacucho y el Consorcio Supervisor Vllcashuamán para la Supervisión de Obra· "REHABILITACIÓN y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMÁN, TRAMO: CONDORCOCHA - VILCASHUAMAN".

RGGR Nº 303-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Administrativo de Apelación, interpuesto por don Julio Fredy CHIPANA HINOSTROZA, contra la Carta Nº 512-2017-GRA-GG/ORADM-ORH de fecha 21 de junio del 2017.

RGGR Nº 302-2017-GRA/GR-GG: INTEGRAR, el artículo Primero de la Resolución Gerencial General Regional Nº 257-2017-GRA/GR-GG.

RGGR Nº 301-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, la Ampliación Plazo Nº 03 del Servicio de Fabricación, Ensamble en Taller, Arenado, Pintado, Transporte, Montaje, Lanzamiento, Controles de Calidad e Instalación de Accesorios de las Estructuras Metálicas Reticuladas Tipo Warren del Puente Carrozable de 4.20 m de ancho y 64 m luz para la meta: "Mejoramiento de Carretera Putica-Accosa-Manchiri del Distrito de Carapo, Provincia de Huancasancos, Región Ayacucho".

RGGR Nº 300-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, la Ampliación de Plazo Nº 01, a favor de la Empresa Consorcio Quinuapata, según Contrato Nº 001-2017-GRA-SEDE CENTRAL - UPL, para la ejecución de la obra por Contrata del proyecto: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. Nº 429-28/MX-U DE CHURUNMARCA, DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO''.

RGGR Nº 299-2017-GRA/GR-GG: APROBAR la Contratación Directa por la causal de arrendamiento de bienes inmuebles, del servicio de alquiler de inmueble para el funcionamiento de la Sub Gerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 298-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, la Ampliación de Plazo Nº 01, a la Empresa Consorcio Constructor Educativo, según Contrato Nº 0129-2016-GRA-SEDE-CENTRAL-UPL, para la ejecución de la obra por Contrata del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 186 DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE SONCONCHE, DISTRITO DE OCAÑA, LUCANAS-AYACUCHO".

RGGR Nº 297-2017-GRA/GR-GG: APROBAR la Contratación Directa, por la causal de arrendamiento de bienes inmuebles, del servicio de alquiler de inmueble para el funcionamiento de la Oficina Regional de Estudios e lnvestigación del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 296-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Sr. JOSÉ JESÚS HUAYLLA FLORES.

RGGR Nº 295-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17 .1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Sra. FLOR DE PILAR PALOMINO HUAMAN.

RGGR Nº 294-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plazo N° 07 del Proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS".

RGGR Nº 293-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN de la acción administrativa contra los servidores contra los señores Abog. MIGUEL ÁNGEL TORRES TIPE, CPC. ZÓSIMO DAVID TORRES LANASCA y Abog. MIRO ROMAN CASTRO LA TORRE.

RGGR Nº 292-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, por silencio positivo la solicitud de ampliación de plazo, peticionado por VLADIMIR TINCO CAJAMARCA, con RUC N° 10282950231, para el Contrato N° 012-2017-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF.

RGGR Nº 291-2017-GRA/GR-GG: CONFORMAR el Comité de Selección que se encargará de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección cuyo objeto es la "EJECUCIÓN DEL COMPONENTE TENSOESTRUCTURAS DE COBERTURA PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA CÓDIGO SNIP Nº 359112 - MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. MARISCAL CÁCERES DE AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 290-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Sr. NEYDER IVAN CASTAÑEDA GUTIERREZ.

RGGR Nº 289-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el articulo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276. el contrato de servicios personales del Lic. SALVADOR SANTIAGO BEINGOLEA CORDOVA.

RGGR Nº 288-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, la Amplíación Plazo Nº 01 de Ejecución de la Meta: "CREACIÓN MEJORAMIENTO CARRETERA: QALLURI - PALLCCA - HUITO - QUIJE 1 = 19.551 KM A NIVEL DE AFIRMADO EN EL DISTRITO DE SAN SALVADOR DE QUIJE; PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO".

RGGR Nº 287-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el articulo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Sr. CARLOS MIRANDA BERAMENDI.

RGGR Nº 286-2017-GRA/GR-GG: RECTIFICAR, el artículo primero de la Resolución Gerencial General Regional Nº 274-2017-GRA/GR-GG de fecha 29 de agosto del 2017.

RGGR Nº 285-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el articulo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Sr. YURI SCHODYNIV SOLIER HUALLANCA.

RGGR Nº 284-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, el Cronograma Actualizado de Obra por suspensión de plazo de ejecución del Proyecto. "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 165 DEL ANEXO DE CHUYA, DISTRITO DE OCAÑA, LUCANAS-AYACUCHO".

RGGR Nº 283-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Administrativo de Apelación contra la Resolución Directoral N° 424-2017-GRA/GR-GG­-ORADM-ORH de fecha 17 de julio de 2017, interpuesto por el administrado Luis APAICO NUÑEZ.

RGGR Nº 282-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo Nº 27, solicitado por la empresa OBRAINSA, para la ejecución de la obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto -Vilcashuamán; Tramo: Condorccocha -Vilcashuamán".

RGGR Nº 281-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo Nº 17, por un periodo de 92 dlas, solicitada por el Consorcio Hospitalario Ayacucho, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Miguel Angel Mariscal Llerena de Ayacucho, ubicada en la Región Ayacucho, Provincia de Huamanga".

RGGR Nº 280-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. FELIX CAMPOS TALAVERA.

RGGR Nº 279-2017-GRA/GR-GG: INICIAR el procedimiento administrativo de NULIDAD DE OFICIO contra la Resolución Gerencial Regional N° 257-2015-GRA/GR-GG-GRDS de fecha 09 de setiembre de 2015, y de la Resolución Gerencial Regional N° 0318-2015- GRA/GR­-GG-GRDS de fecha 15 de diciembre de 2015.

RGGR Nº 278-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. RONY GIL GUILLEN.

RGGR Nº 277-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonia con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, /os servicios personales del lng. ANTONIO MARIANO CALIXTO BAUTISTA.

RGGR Nº 276-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el articulo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. ELEODORO DIONISIO MORALES HUAMAN.

RGGR Nº 275-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. FROILAN CONDORI CANDIA.

RGGR Nº 274-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. WITMAN GROVER PRADO COILA.

RGGR Nº 273-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el articulo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Lic. Ciencias de la Cornunicaclon FREDY VASOUEZ BARZOLA.

RGGR Nº 272-2017-GRA/GR-GG: CONFORMAR, al Comité de Selección para los siguientes proceso de selección: "Contratación de servicios de consultoria para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: Mejoramiento y ampliación de la Gestión Integral de los residuos Sólidos en el distrito de Soras, provincia de Sucre Región Ayacucho".

RGGR Nº 271-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, el Calendario de Avance de Obra y Actualizado, del Proyecto: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I Nº 429-57/MX-U DE AREQUIPA ALTA, DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION-AYACUCHO".

RGGR Nº 270-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el Recurso de Apelación, promovido por Ana Melba QUISPE MALDONADO, contra la Resolución Directoral Nº 222-2017-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 20 de abril de 2017.

RGGR Nº 269-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el articulo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General. bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOHNNY JAIME NUÑEZ ESCALANTE.

RGGR Nº 268-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JORGE SANDRO DE LA CRUZ MEDINA.

RGGR Nº 267-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. VICTOR WILFREDO PALOMINO RIVERA.

RGGR Nº 266-2017-GRA/GR-GG: NO UTILIZADO.

RGGR Nº 265-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonia con lo dispuesto por el articulo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 2744, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Regimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del ING. DEMETRIO TACAS CHECCNES.

RGGR Nº 264-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonia con lo dispuesto por el articulo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 2744, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Regimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. OMAR QUINTIN GONZALES HINOSTROZA.

RGGR Nº 263-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonia con lo dispuesto por el articulo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 2744, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Regimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. ROY JEFPREY CARBAJAL ALARCON.

RGGR Nº 262-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonia con lo dispuesto por el articulo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 2744, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Regimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOSE DOMINGUEZ GUERREROS.

RGGR Nº 261-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonia con lo dispuesto por el articulo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 2744, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Regimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Aruqueologo CESAR LUIS ALVAREZ GARCIA.

RGGR Nº 260-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR, improcedente, la solicitud de ampliacion de plazo, solicitada por el Representante Legal de la empresa MULTIVENTAS MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.C. - MUMACO, al contrato N° 032-2017-GRA-SEDE-CENTRAL-OAPF.

RGGR Nº 259-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR, procedente, la solicitud de ampliacion de plazo, solicitada por el Consorcio TICLLAS, al contrato N° 146-2016-GRA-SEDE-CENTRAL-UPL.

RGGR Nº 258-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR, procedente, la solicitud de ampliacion de plazo, solicitada por el Consorcio CAYPE, al contrato N° 138-2016-GRA-SEDE-CENTRAL-UPL.

RGGR Nº 257-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR, procedente, la solicitud de ampliacion de plazo, solicitada por el Consorcio CAYPE, al contrato N° 147-2016-GRA-SEDE-CENTRAL-UPL.

RGGR Nº 256-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, la Ampliacion de Plazo N° 01, por cincuenta (50) dias calendarios, a partir del 20 de agosto del 2017, a la Empresa Consorcio Horizonte, segun Contrato N° 0130-2016-GRA-SEDE-CENTRAL-UPL.

RGGR Nº 255-2017-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el Comite de Seleccion: "Contratacion del Servicio de Poliza de seguros patrimoniales a todo costo, equipo contratista, responsabilidad civil, vehiculo contra todo riesgo para periodo 2017-2018".

RGGR Nº 254-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonia con lo dispuesto por el articulo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 2744, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Regimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del ING. LUIS ENRIQUE MORALES SILVA.

RGGR Nº 253-2017-GRA/GR-GG: RECONFORMAR, para el presente periodo presupuestal, el Equipo Tecnico Profesional del COmite de Control Interno del Gobierno Regional de Ayacucho, dependiente de la Gerencia General Regional.

RGGR Nº 252-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonia con lo dispuesto por el articulo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 2744, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Regimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del ING. ARCADIO CONDE HUAMANI .

RGGR Nº 251-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, la Ampliación Plazo Nº 02 del Servicio de Fabricación, Ensamble en Taller, Arenado, Pintado, Transporte, Montaje, Lanzamiento, Controles de Calidad e Instalación de Accesorios de las Estructuras Metálicas Reticuladas Tipo Warren del Puente Carrozable de 4.20 m de ancho y 64 m luz para la meta: "Mejoramiento de Carretera Putica-Accosa-Manchiri del Distrito de Carapa, Provincia de Huancasancos, Región Ayacucho".

RGGR Nº 250-2017-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR contra el Lic. JULIO LUIS BERRIOS FERIA.

RGGR Nº 249-2017-GRA/GR-GG: DEJAR SIN EFECTO, la Resolución Gerencial General Regional N° 172-2017-GRA/GR-GG, en todo sus extremos.

RGGR Nº 248-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonla con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. JORGE HURTADO RIVERA.

RGGR Nº 247-2017-GRA/GR-GG: DEJAR SIN EFECTO, la Resolución Gerencial General Regional Nº 173-2017-GRA/GR-GG y Resolución Gerencial General Regional Nº 310-2016-GRA/GR-GG.

RGGR Nº 246-2017-GRA/GR-GG: DEJAR SIN EFECTO, la Resolución Gerencial General Regional Nº 173-2017-GRA/GR-GG, de fecha 12 de junio de 2017.

RGGR Nº 245-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el articulo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. EDGAR FERNANDEZ CUTI.

RGGR Nº 244-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actualizado y PERT-CPM, presentado la empresa OBRAINSA, por ampliación de plazo Nº 25, para la ejecución de la obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto - Vilcashuamán; Tramo: Condorccocha - Vilcashuamán".

RGGR Nº 243-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actualizado y PERT-CPM, presentado la empresa OBRAINSA, por ampliación de plazo Nº 24 para la ejecución de la obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto -Vilcashuamán; Tramo: Condorccocha -Vilcashuamán".

RGGR Nº 242-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, el Calendario de Avance de Obra y Actualizado, por suspensión de plazo de ejecución del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 186 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SONCONCHE, DISTRITO DE OCAÑA-LUCANAS-AYACUCHO".

RGGR Nº 241-2017-GRA/GR-GG: DESIGNAR, a partir del 11 julio del 2017, al lng. Carlos Herencia Gallegos, como INSPECTOR de la Obra por contrata: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 165 DEL ANEXO DE CHUYA, DISTRITO DE OCAÑA, LUCANAS, AYACUCHO".

RGGR Nº 240-2017-GRA/GR-GG: DESIGNAR, a partir del 04 julio del 2017, al lng. Jaime Edgar Matías Caro, como INSPECTOR de las Obras por contrata: "INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADOS EN LAS I.E. Nº 277-29/MX-U, I.E. Nº 277-30/MX-U DE LOS CENTROS POBLADOS DE PATARUMI Y HUANCA DE LOS DISTRITOS DE LAMPA Y OYOLO, PROVINCIA DEL PAUCAR DEL SARA SARA, REGIÓN - AYACUCHO".

RGGR Nº 239-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo Nº 16, por un periodo de 123 dlas, solicitada por el Consorcio Hospitalario Ayacucho, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena de Ayacucho, Ubicada en la Región Ayacucho, Provincia de Huamanga".

RGGR Nº 238-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo Nº 15, por un periodo de 270 días, solicitada por el Consorcio Hospitalario Ayacucho, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Miguel Angel Mariscal Llerena de Ayacucho, Ubicada en la Región Ayacucho, Provincia de Huamanga".

RGGR Nº 237-2017-GRA/GR-GG: DESIGNAR, al Comité de Selección para los siguientes proceso de selección: 1) "Contratación de la ejecución de la Obra: Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los Hospitales de San Miguel y San Francisco, Segundo Niveles de Atención, provincia La Mar, Región Ayacucho" y 2) "Contratación de la Ejecución de la obra: Mejoramiento de la Capacidad resolutiva de las unidades productoras de los Hospitales de Cora Cora y Cangallo, provincias de Pannacochas y Cangallo, Región Ayacucho''.

RGGR Nº 236-2017-GRA/GR-GG: DESIGNAR, a partir del 11 julio del 2017, al lng. Ismael Quispe Silvera, como INSPECTOR de la Obra por contrata: "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 38984 JOSÉ ABELARDO QUIÑONES I.E. Nº 38021 MELITÓN CARBAJAL, I.E. PÚBLICA MARIA AUXILIADORA, COMPONENTE III DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR DE LAS AÉREAS URBANO POPULARES DEL DISTRITO DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA y HUANTA DE LA REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 235-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Bach. PATRICIA MALENA GUTIERREZ GONZALES.

RGGR Nº 234-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el articulo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. JUAN CARLOS MELGAR AYALA.

RGGR Nº 233-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Bach. JAIME YBRAHIM SALAS ESCARCENA.

RGGR Nº 232-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. JUAN GOMEZ GUILLEN.

RGGR Nº 231-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo Nº 26, solicitado por la empresa OBRAINSA, para la ejecución de la obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto - Vilcashuamán; Tramo· Condorccocha - Vilcashuamán".

RGGR Nº 230-2017-GRA/GR-GG: RECONFORMAR, la Comisión de Constatación Flsica e Inventario de la Obra: "Elaboración de Expediente Técnico e Instalación de Servicios Educativos de Cinco Instituciones Educativas de Nivel Inicial en el Ámbito de los Distritos de Marcabamba, Oyolo, Pararca y Lampa, Provincias de Paucar del Sara Sara, Ayacucho''.

RGGR Nº 229-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Econ. SERGIO PALOMINO PRADO.

RGGR Nº 228-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el articulo 17° numeral 17. 1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. WILBER YUPANOUI APCHO.

RGGR Nº 227-2017-GRA/GR-GG: DAR POR CONCLUIDO, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artfculo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. Medalit AVALOS CUYA.

RGGR Nº 226-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actualizado y PERT-CPM presentado la empresa OBRAINSA, por ampliación de plazo Nº 22 para la ejecución de la obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto - Vilcashuamán; Tramo: Condorccocha -Vilcashuamán".

RGGR Nº 225-2017-GRA/GR-GG: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo Nº 01, solicitado por el Consorcio Anett, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de la Unidad de Productora de los Servicios de Salud del Hospital de Coracora -Distrito de Coracora -Provincia de Parinacochas, Región Ayacucho -Componente Plan de Contingencia, Región Ayacucho".

RGGR Nº 224-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR, improcedente la solicitud de ampliación de plazo, peticionado por el Representante común del Consorcio Utari, con relación al Contrato Nº 016-2017- GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, derivado del Concurso Público Nº 04-2016-GRA-SEDE CENTRAL.

RGGR Nº 223-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de fa Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. JORGE LUIS HUICHO ALFARO.

RGGR Nº 222-2017-GRA/GR-GG: RECTIFICAR, el primer articulo de la Resolución Gerencial General Regional Nº 154-2017-GRAIGR-GG, en lo que respecta a la vigencia de contrato de servicios personales del lng. Witman Grover PRADO COILA.

RGGR Nº 221-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el articulo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. MIGUEL ANGEL BAUTISTA VEGA .

RGGR Nº 220-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonla con lo dispuesto por el articulo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng CARLOS CUADROS ESPINOZA.

RGGR Nº 219-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artfculo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. JAIME OSCAR SALAZAR LINDO .

RGGR Nº 218-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR, improcedente la solicitud de ampliación de plazo solicitada para el Contrato Nº 023-2017-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF.

RGGR Nº 217-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el articulo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. JORGE HURTADO RIVERA.

RGGR Nº 216-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, la ampliación de plazo Nº04 para la ejecución del proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Pública Túpac Amaru II de Huascahura del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Ayacucho".

RGGR Nº 215-2017-GRA/GR-GG: DAR POR CONCLUIDO, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. Pavel TORRES QUISPE.

RGGR Nº 214-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el articulo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. VICTOR WILFREDO PALOMINO RIVERA.

RGGR Nº 213-2017-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el Comité de Selección para la conducción del procedimiento de selección: Concurso Público para la Contratación del Servicio de Afirmado (a todo costo), para la meta 038: "Construcción de Trocha Carrozable Pumasapo -Manzanayocc -Urabamba -San Andrés -Espinosayocc -Taccra -Distrito de Sancos - Huancasancos -Ayacucho".

RGGR Nº 212-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. YURI SCHODYNIV SOLIER HUALLANCA .

RGGR Nº 211-2017-GRA/GR-GG: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo Nº 02 por un periodo de 45 dias calendario para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital San Miguel, Segundo Nivel de Atención, La Mar - Ayacucho".

RGGR Nº 210-2017-GRA/GR-GG: CONFORMAR el comité de selección para procedimiento de selección Adjudicación Simplificada, para la Adquisición de ambulancia rural II, para la meta 084: Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva e Incremento del acceso a las Prestaciones de Servicios en el Establecimiento de Salud Micro Red Pomabamba- Red Ayacucho Centro, DISA Ayacucho, Distrito de Chuschi- Cangallo- Ayacucho.

RGGR Nº 209-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el articulo 17º numeral 17. 1 de la Ley Nº 27 444, Ley del Procedimiento Administrativo General, ba10 el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. JUAN CARLOS CORDOVA GAMARRA.

RGGR Nº 208-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonla con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la lng. CARY CUNTO VELARDE .

RGGR Nº 207-2017-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el articulo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. WILBER YUPANQUI APCHO.

RGGR Nº 206-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el articulo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. DIOMEDES QUISPE HUILLCA.

RGGR Nº 205-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del Lic. SALVADOR SANTIAGO BEINGOLEA CORDOVA.

RGGR Nº 204-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. JOSE CARLOS RIVEROS ZORRILLA.

RGGR Nº 203-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276. los servicios personales del lng. CARLOS ALBERTO NEIRA MANUEL.

RGGR Nº 202-2017-GRA/GR-GG: AUTORIZAR, la Transferencia del saldo de combustible confonne al siguiente detalle:
- De la Meta: "Fortalecimiento de la Gestíón Social del Agua y Medio Ambiente en Cuencas de la Región Ayacucho quinientos doce (512) galones de gasolina de noventa octanos, a la Meta 059: "Adquisición. Almacenamiento y Distribución de Bienes y Control Patrimonial".

RGGR Nº 201-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, en parte la solicitud de ampliación de plazo Nº 25, solicitado por la empresa OBRAINSA, para la ejecución de la obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto - Vilcashuamán; Tramo: Condorccocha - Vilcashuamán".

RGGR Nº 200-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, con eficacia anticipada conforme a lo facultado por el articulo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ampliación Plazo Nº 01 del Servicio de Fabricación, Ensamble en Taller, Arenado, Pintado, Transporte, Montaje, Lanzamiento, Controles de calidad e instalación de accesorios de las estructuras Metálicas Reticuladas Tipo Warren del Puente Carrozable de 4.20 m de ancho y 64 m luz para la meta 153 "Mejoramiento de Carretera Putica-Accosa-Manchiri del Distrito de Carapa, Provincia de Huancasancos, Región Ayacucho".

RGGR Nº 199-2017-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra el funcionario lng. FERNANDO WILFREDO VALLEJO JUSCAMAITA.

RGGR Nº 198-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del lng. HENRI BARRIENTOS QUISPE.

RGGR Nº 197-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del Lic. Periodismo HONORATO MENDEZ BAUTISTA.

RGGR Nº 196-2017-GRA/GR-GG: NO UTILIZADO

RGGR Nº 195-2017-GRA/GR-GG: RECTIFICAR EL ERROR MATERIAL en la parte resolutiva de la Resolución Gerencial General Regional Nº 344-2014-GRA/PRES-GG, de fecha 09 de septiembre del 2014.

RGGR Nº 194-2017-GRA/GR-GG: MODIFICAR, el Artículo Primero de la Resolución Gerencial General Regional Nº 0096-2017-GRA/GR-GG, de fecha 31 de marzo de 2017.

RGGR Nº 193-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADA, el Recurso Administrativo de Apelación, interpuesto por don Edgar MENDOZA GARCIA, contra la Resolución Directoral Nº 0119-2017-GRA/GR-GG-ORADM­-ORH de fecha 07 de marzo de 2017.

RGGR Nº 192-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. OVIDIO GARCIA AUCCASI.

RGGR Nº 191-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actualizado y PERT-CPM presentado la empresa OBRAINSA, por ampliación de plazo Nº 19 para la ejecución de la obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto -Vilcashuamán; Tramo: Condorccocha -Vilcashuamán".

RGGR Nº 190-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actualizado-CPM, presentado la empresa Consorcio Anett, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de la Unidad Productora de los Servicios de Salud del Hospital de Coracora, Distrito de Coracora, Provincia de Parinacochas, Región Ayacucho - Componente Plan de Contingencia, Región Ayacucho".

RGGR Nº 189-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales de la Bach. PATRICIA MALENA GUTIERREZ GONZALES.

RGGR Nº 188-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Administrativo de Apelación, interpuesto por don César ROJAS RUIZ, en contra de la Resolución Directora! Nº. 0166-2017-GRA/GR-GG-ORADM­ORH de fecha 23 de marzo de 2017.

RGGR Nº 187-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del Bach. JAIME YBRAHIM SALAS ESCARCENA.

RGGR Nº 186-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del Arqueólogo CESAR LUIS ALVAREZ GARCIA.

RGGR Nº 185-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actualizado y PERT-CPM presentado la empresa OBRAINSA, por ampliación de plazo Nº 21 para la ejecución de la obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto -Vilcashuamán; Tramo: Condorccocha - Vilcashuamán".

RGGR Nº 184-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADA, el Recurso Administrativo de Apelación interpuesto por la señora Anita Victoria PARODI ARCE contra la Resolución Directoral Nº 673-2016GRNGR-GG­ORADM-ORH, de fecha 08 de noviembre del 2016.

RGGR Nº 183-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng ALFONSO QUISPE FERNANDEZ.

RGGR Nº 182-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. MARCO ANTONIO BEDRIÑANA ENCISO.

RGGR Nº 181-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR, improcedente la solicitud de ampliación de plazo. solicitada por el Representante Legal la empresa DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PLANET DEL NORTE S.A.C.

RGGR Nº 180-2017-GRA/GR-GG: Declarar IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo Nº 01 por un periodo de 45 días calendario para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Francisco, Segundo Nivel de Atención, Ayna -La Mar -Ayacucho" -Plan de Contingencia.

RGGR Nº 179-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Administrativo de Apelación interpuesto por el administrado JOSUE MAINER MUÑOZ GRANDEZ, Representante Legal de la Empresa Multiservicios e Inversiones "La Poderoza E.I.R.L.", contra la Resolución Directoral Regional Nº 0239-2016- GRA/GG-ORADM, de fecha 01 de diciembre de 2016.

RGGR Nº 178-2017-GRA/GR-GG: RESOLVER, en forma total el Contrato Nº 110-2013-GRA­SEDE CENTRAL-UPL, derivado del Concurso Público Nº 03-2013-GRA-SEDE CENTRAL (Primera Convocatoria).

RGGR Nº 177-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, el recurso de apelación formulado por la administrada Noemí Angélica ENCISO PALOMINO, contra la Resolución Directoral Nº 0118-2017-GRA/GRA-GG­-ORADM-ORH de fecha 07 de marzo del 2017.

RGGR Nº 176-2017-GRA/GR-GG: NO UTILIZADO

RGGR Nº 175-2017-GRA/GR-GG: INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra el Lic. ALEXIS MÁXIMO TENORIO TENORIO, Director de Sistema Administrativo I de la Unidad Comunicaciones sede del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 174-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo Nº 23, para la ejecución de la obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto - Vilcashuamán, Tramo· Condorccocha - Vilcashuamán''.

RGGR Nº 173-2017-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el procedimiento de selección para la conducción de los procedimientos de selección: Adjudicación Simplificada, para la contratación del Servicio de consultoría, de la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Básica Regular Luis Alberto Sánchez del Centro Poblado de Occollo del distrito de Vinchos­ Huamanga-Ayacucho", Adjudicación Simplificada del Servicio de consultoría, para la Elaboración del Proyecto "Mejoramiento de la Capacidad Operativa de los Servicios en la UGEL Vilcas Huamán, Provincia vilcas Huamán -Ayacucho".

RGGR Nº 172-2017-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el procedimiento de selección para el Concurso Público del Servicio de Perforación y voladura, corte de talud y plataforma en roca suelta y fija, peinado de talud, incluye eliminación de material excedente a todo costo (movilización y desmovilización de equipos) para la meta 037: construcción de la carretera Llusita-Pitahua, distritos de Huancaraylla y Huancapi.

RGGR Nº 171-2017-GRA/GR-GG: RECONFORMAR, el comité de selección para la adquisición de computadoras de escritorio para la Institución Educativa "Mariscal Cáceres de Ayacucho".

RGGR Nº 170-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del Ing. JUAN JORGE SANDOVAL ZEA.

RGGR Nº 169-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del Ing. YURI FREDY GARCÍA DURAND.

RGGR Nº 168-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del Ing. MARIO BACA TUPAYACHI.

RGGR Nº 167-2017-GRA/GR-GG: IMPONER, la sanción disciplinaria SUSPENSIÓN SIN GOCE DE REMUNERACIONES POR DOCE (12) MESES a TIMOTEO QUISPE SAUÑE.

RGGR Nº 166-2017-GRA/GR-GG: INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra el servidor lng. RENE EDISON CÁRDENAS CHAUCA.

RGGR Nº 165-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR FUNDADO, el Recurso de Apelación interpuesto por don Basilio Víctor LLALLIRE AYUQUE, contra la Resolución Directoral Nº 0154-2017-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 16 de marzo de 2017.

RGGR Nº 164-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, la solicitud de ampliación de plazo por 45 dias calendarios, planteada por el contratista Empresa KLEE EIRL, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa.

RGGR Nº 163-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR FUNDADA, el Recurso Administrativo de Apelación formulada por la apelante Gladys Marilú VILCHES SANCHEZ, contra la Resolución Directoral Nº. 0161-2014-GRA/PRES-GG-ORADM-ORH de fecha 25 de marzo de 2014.

RGGR Nº 162-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA al 01 de mayo de 2017 la AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 01 para la ejecución del Sub Proyecto IV de la obra: "Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Localidades de Huascahura, Mollepata y Anexos".

RGGR Nº 161-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA al 01 de mayo de 2017 la AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 06 para la ejecución del Sub Proyecto II de la obra. "Implementación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en las Localidades de Huascahura Mollepata y Anexos".

RGGR Nº 160-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actualizado-CPM presentado la empresa Consorcio Quinuapata para la ejecución de la obra: Liquidación, remite el calendario de avance de obra valorizado actualizado de la obra. "Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I.E Nº429-28/Mx-U de Churunmarca, Distrito de Huanta, Provincia de Huanta, Región Ayacucho".

RGGR Nº 159-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADA, la Apelación interpuesto por Vidal SAAVEDRA TORRES, contra la Resolución Ficta en aplicación al Silencio Administrativo Negativo de la Solicitud de Nivelación de Pensión del Decreto Ley Nº 20530.

RGGR Nº 158-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, la solicitud de ampliación de plazo por 90 días calendarios, planteada por el contratista ABSALON JUSCAMAITA INFANTE.

RGGR Nº 157-2017-GRA/GR-GG: APROBAR en parte, la solicitud de ampliación de plazo Nº 22 para la ejecución de la obra· "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto - Vilcashuamán; Tramo: Condorccocha - Vilcashuamán" por un periodo de tres (03) dlas calendario.

RGGR Nº 156-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actualizado y PERT-CPM presentado la empresa OBRAINSA, por ampliación de plazo Nº 18 para la ejecución de la obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto -Vilcashuamán; Tramo: Condorccocha - Vilcashuamán".

RGGR Nº 155-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. ROY JEFFREY CARBAJAL ALARCON.

RGGR Nº 154-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto admmistrativo en armonía con lo dispuesto por el articulo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. WITMAN GROVER PRADO COILA.

RGGR Nº 153-2017-GRA/GR-GG: DESIGNAR, la Comisión de Recepción y Liquidación de la obra: "lnstalación de Servicios Educativos en Ocho lnstituciones Educativas del Nivel Inicial en el Ámbito de los Distritos de Cangallo, Chuschi. Los Morochucos y Sacsamarca, Provincia de Cangallo y Huancasancos - Ayacucho".

RGGR Nº 152-2017-GRA/GR-GG: MODIFICAR, el Articulo Primero de la Resolución Gerencial General Regional Nº 0141-2016-GRA/GR-GG, de fecha 14 de julio de 2016.

RGGR Nº 151-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. OMAR QUINTIN GONZALEZ HINOSTROZA.

RGGR Nº 150-2017-GRA/GR-GG: DISPONER, para efectos de pago del lng CARLOS HERMINIO HERENCIA GALLEGOS, en el cargo de Asesor I de la Gobernación Regional de Ayacucho del CNP Nº 07/PAP Nº 07/ Nivel F-4, será de conformidad a la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 así como de conformidad a los extremos del Informe Legal Nº 393-2015-SERVIR/GG-OA.

RGGR Nº 149-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. PAVEL TORRES QUISPE.

RGGR Nº 148-2017-GRA/GR-GG: NO UTILIZADO

RGGR Nº 147-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley Nº 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. JESUS RICARDO MURlLLO VASOUEZ.

RGGR Nº 146-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17. 1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del Lic. Ciencias de la Comunicación FREDY VASQUEZ BARZOLA.

RGGR Nº 145-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el articulo 17° numeral 17. 1 de la Ley Nº 27 444, Ley del Procedimiento Administrativo General. bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, /os servicios personales del lng YURI SCHODYNIV SOLIER HUALLANCA.

RGGR Nº 144-2017-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra el lng. ERASMO CURI LLANTOY, lng. EFRAÍN E. FLORES BAUTISTA, lng. RAFAEL RUDY HUARANCCA PALOMINO, lng. JORGE HURTADO RIVERA e lng. JAIME EDGAR MATÍAS CARO.

RGGR Nº 143-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, los servicios personales del lng. EDGAR GUERRA GONZALES.

RGGR Nº 142-2017-GRA/GR-GG: ENCARGAR, al lng. Teddy Fernando Felices Villar como Coordinador en el Proyecto; "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DEL CONO SUR DE AYACUCHO".

RGGR Nº 141-2017-GRA/GR-GG: RESOLVER, en forma total el Contrato N° 110-2013-GRA-SEDE CENTRAL-UPL, derivado del proceso de selección, Concurso Público N° 003-2013-GRA-SEDE CENTRAL (Primera convocatoria).

RGGR Nº 140-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación, interpuesto por Don JUSTO NAVARRO TREJO, contra la Resolución Directoral Regional N° 0153-2017-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 16 de marzo del 2017.

RGGR Nº 139-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación, contra la Resolución Directoral N° 0114-2017-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 01 de marzo del 2017, interpuesta por Doña NOEMÍ ANGÉLICA ENCISO PALOMINO.

RGGR Nº 138-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR, la aprobación automática del plazo por 10 dias calendario, con eficacia del acto administrativo, sobre la ejecución del Contrato N° 002-2017-GRA-SEDE CENTRAL-UPL.

RGGR Nº 137-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Econ. SERGIO PALOMINO PRADO.

RGGR Nº 136-2017-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra el Ing. JHONNY NUÑEZ ESCALANTE, Ing. CARLOS ZEVALLOS SOLDEVILLA, Sr. IVÁN TORRES ULLOA, Ing. WILLIAM AGUIRRE LLAMAS, Ing. VLADIMIR ROJAS NAJARRO, Ing. DARWIN MALDONADO ZORRILLA, Sr. ALDO HUAMANÍ OCHOA, THURGUENEF FLORES PALOMINO, CPC. WILDER CCANTO CASTRO, Ing. GALOIS LUITZEN AYALA OBREGÓN, Sr. JHONEL GONZÁLES MEJIA, Sr. WILBER PIZARRO APAICO y Sr. MIJAEL RODRÍGUEZ PALOMINO.

RGGR Nº 135-2017-GRA/GR-GG: AUTORIZAR, la transferencia del saldo de combustible, conforme al detalle adjunto.

RGGR Nº 134-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MEDALIT AVALOS CUYA.

RGGR Nº 133-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOSÉ DOMÍNGUEZ GUERREROS.

RGGR Nº 132-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR PROCEDENTE, en eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la aprobación de la paralización temporal en ejecución fisica de Obra: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, AYNA - LA MAR - AYACUCHO".

RGGR Nº 131-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo N° 01 solicitado por CONSORCIO SAN JUAN, para la ejecución de la Obra: "INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADO EN LAS I.E. N° 277-29/Mx-U, I.E. N° 277-30/Mx-U DE LOS CENTROS POBLADOS DE PATARUMI Y HUANCA DE LOS DISTRITOS DE LAMPA Y OYOLO, PROVINCIA DE PÁUCAR DEL SARA SARA, REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 130-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelacón, interpuesto por doña SHARON MORALES HUAMANÍ, contra la Resolución Directoral Regional N° 0110-2017-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 01 de marzo del 2017.

RGGR Nº 129-2017-GRA/GR-GG: MODIFICAR, el artículo cuarto de la Resolución Gerencial General Regional N° 031-2017-GRA/GR-GG de fecha 10 de febrero del 2017.

RGGR Nº 128-2017-GRA/GR-GG: APROBAR EN PARTE, la solicitud de ampliación de plazo N° 21 para la ejecucion de la Obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMÁN; TRAMO: CONDORCCOCHA - VILCASHUAMÁN".

RGGR Nº 127-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actulizado y PERT-CPM presentado por la empresa OBRAINSA, por mpliación de plazo N° 16 para la ejecución de la Obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA  CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMÁN; TRAMO: CONDORCCOCHA - VILCASHUAMÁN".

RGGR Nº 126-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR DE OFICIO: LA PRESCRIPCIÓN, de la acción administrativa para iniciar el Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra de MÁXIMO CHÁVEZ HUALLANCA, EMILIANO OCHOA CÁRDENAS, MOISÉS TORRES GAMBOS, JUAN DARÍO TAY TORRES, NOEMI ENCISO PALOMINO y ALEJANDRO VILLACRESIS ESPINOZA.

RGGR Nº 125-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, en parte la solicitud de ampliación de plazo N° 20 para ejecución de la obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMÁN; TRAMO CONDORCCOCHA - VILCASHUAMÁN".

RGGR Nº 124-2017-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. VLADIMIR QUISPE CAMACHO.

RGGR Nº 123-2017-GRA/GR-GG: CONFORMAR, la Comisión Investigadora para que evacúe a la Gerencia General del Gobierno Regional de Ayacucho,un informe pormenorizado sobre : a) La situación actual de los Proyectos de Inversión Pública en sus diferentes modalidades, b) la situación y condición de los contratos de personal, c) El detalle de la ejecución de gastos, d) Verificación y evaluación del Plan Anual de Contrataciones e) Verificación y evaluación de los Documentos Técnicos de Gestión, f) Estado situacional del Área de Control Patrimonial, g) entre otros que la Gerencia General determine en su oportunidad, referente al Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado - PRIDER.

RGGR Nº 122-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, el pago de servicio de supervisión de obra por Contrato de la Meta: "ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS EN SEIS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE HUANTA Y AYAHUANCO, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO".

RGGR Nº 121-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JAIME OSCAR SALAZAR LINDO.

RGGR Nº 120-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, en parte la solicitud de ampliación de plazo N° 19 para ejecución de la Obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMÁN; TRAMO: CONDORCCOCHA - VILCASHUAMÁN".

RGGR Nº 119-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación interpuesto por el administrado Don MARIO VEGA SOLÍS, contra la Resolución Directoral N° 0677-2016-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 11 de noviembre del 2016.

RGGR Nº 118-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, la solicitud de ampliación de plazo N° 01 por un periodo de 15 días calendario sin reconocimiento de gastos generales para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EBR DE LAS ÁREAS URBANO POPULARES DE LOS DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y HUANTA DE LA REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 117-2017-GRA/GR-GG: NO UTILIZADO

RGGR Nº 116-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. WILBER YUPANQUI APCHO.

RGGR Nº 115-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud contenida en la Carta N° 10-2017-GRA-OREI/RPM-RL, presentado por el CONSORCIO WARI.

RGGR Nº 114-2017-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra el Ing. ALEJANDRO QUISPE CURIÑAUPA.

RGGR Nº 113-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Arq. JAVIER RICARDO BETALLELUZ URRUCHI.

RGGR Nº 112-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, en parte la solicitud de ampliación de plazo N° 18 para ejecución de la obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMÁN".

RGGR Nº 111-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado ctualizado y PERT-CPM presentdo por la Empresa OBRAINSA, por ampliación de plazo N° 13 para la ejecución de la obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMÁN; TRAMO: CONDORCCOCHA - VILCASHUAMÁN".

RGGR Nº 110-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actualizado y PERT-CPM presentado por la Empresa OBRAINSA, por ampliación de plazo N 15 para la ejecución de la Obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMÁN; TRAMO: CONDORCCOCHA - VILCASHUAMÁN".

RGGR Nº 109-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo N° 02 planteada por el Consorcio los Andes (integrado por las Empresas: Ferretería y representaciones los Andes EIRL y PROSEMSA Construcción Maquinaria SRL).

RGGR Nº 108-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR FUNDADO, el recurso administrativo de apelación interpuesto por la recurrente Doña MAURA DE LA CRUZ GUTIÉRREZ, contra la Resolución Directoral N° 007-2016-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 19 de enero del 2016.

RGGR Nº 107-2017-GRA/GR-GG: RECONFORMAR, para el presente periodo presupuestal, el Equipo Técnico Profesional del Comité de Control Interno del Gobierno Regional de Ayacucho, dependiendo de la Gerencia General Regional.

RGGR Nº 106-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. RAÚL LEANDRO GÓMEZ.

RGGR Nº 105-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso de apelación promovida por LOLA GLADYS FLORES ZAGASTIZABAL contra la Resolución Directoral Regional N° 0225-2016-GRA/GG-ORADM de fecha 08 de noviembre del 2016.

RGGR Nº 104-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, el recurso administrativo de apelación interpuesto por el Señor DANTE MANUEL ESQUIVEL CHÁVEZ contra la Resolución Directoral Regional N° 218-2016-GRA/GG-ORADM de fecha 13 de octubre del 2016.

RGGR Nº 103-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. HERACLIO HENRY AROSTEGUI GUTIÉRREZ.

RGGR Nº 102-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, con eficacia anticipada al 16 de junio del 2016, la solicitud de ampliación de plazo N° 01 para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA TURISTICA DEL SANTUARIO DE SEÑOR DE EXALTACIONES DE VILLA CANARIA DEL DISTRITO DE CANARIA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO".

RGGR Nº 101-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, la solicitud de cambio del Jefe de Supervisión de la Obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMÁN; TRAMO: CONDORCCOCHA - VILCASHUAMÁN".

RGGR Nº 100-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, en parte la solicitud de ampliación de plazo N° 17 para la ejecución de la Obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMÁN; TRAMO: CONDORCCOCHA - VILCASHUAMÁN".

RGGR Nº 099-2017-GRA/GR-GG: DESIGNAR, al Comité de selección que se encargue de la Licitación pública, para la "ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CÁCERES DE AYACUCHO".

RGGR Nº 098-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. MIGUEL ANGEL BAUTISTA VEGA.

RGGR Nº 097-2017-GRA/GR-GG: NO UTILIZADO

RGGR Nº 096-2017-GRA/GR-GG: DESIGNAR, el Comité de recepción y liquidación total de contrato de la obra: "REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CÁCERES, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 095-2017-GRA/GR-GG: INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra el Ing. BLADIMIR E. HUAUYA ÑAHUI.

RGGR Nº 094-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. FRANCO ISAAC ALCÁNTARA GÓMEZ.

RGGR Nº 093-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo N° 02 planteada por el contratista MEDIOS DE ELEVACIÓN S.A.C.

RGGR Nº 092-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JOSÉ CARLOS RIVEROS ZORRILLA.

RGGR Nº 091-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. HENRI BARRIENTOS QUISPE.

RGGR Nº 090-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. CARY CUNTO VELARDE.

RGGR Nº 089-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, con eficacia anticipada al 01 de enero del 2016, la solicitud de paralización de obra en vias de regularización para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 38466/Mx-P DE RACCAYA, DISTRITO DE CANARIA, VÍCTOR FAJARDO - AYACUCHO".

RGGR Nº 088-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA, la solicitud de mpliación de plazo N° 01, par l ejecución de la Obra: "SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VENTURA CCALAMAQUI DE CHIPAO, DISTRITO DE CHIPAO, LUCANAS - AYACUCHO".

RGGR Nº 087-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actualizado y PERT-CPM presentado a la Empresa OBRAINSA, por ampliación de plazo N° 11 para la ejecución de la obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMÁN; TRAMO: CONDORCCOCHA - VILCASHUAMÁN".

RGGR Nº 086-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, en parte la solicitud de ampliación de plazo N° 16 para ejecución de la Obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMAN; TRAMO: CONDORCCOCHA - VILCASHUAMÁN".

RGGR Nº 085-2017-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JUAN CARLOS MELGAR AYALA.

RGGR Nº 084-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso de apelación de fecha 03 de enero del 2017, tramitado en el SISGEDO con el expediente 910, contra la Resolución Directoral N° 779-2016-GRA/GRGG-ORADM-ORH, de fecha 19 de diciembre del 2016, formulado por ZOSIMO VELARDE QUISPE.

RGGR Nº 083-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA al dia 01 de  junio del 2016, la solicitud de ampliacion de plazo N° 05, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA JUAN BAUTISTA CHATE HUACAHUASE CUMUNPIARI, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO (EXPEDIENTE TÉCNICO GLOBAL - 2012)".

RGGR Nº 082-2017-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra el Arq. OMAR ITOAL QUISPE JUAREZ, Ing. ZÓSIMO RIVEROS MATOS, Ing. SAUL QUISPE SILVERA y Arq. LENIN ROMERO PASTOR.

RGGR Nº 081-2017-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JAIME OSCAR SALAZAR LINDO.

RGGR Nº 080-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. PAVEL TORRES QUISPE.

RGGR Nº 079-2017-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. LUIS ENRIQUE MORALES SILVA.

RGGR Nº 078-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de la Ing. ELSA CARBAJAL FUENTES.

RGGR Nº 077-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, en parte la solicitud de ampliación de plazo N° 15 para ejecución de la Obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMÁN; TRAMO: CONDORCCOCHA - VILCASHUAMÁN".

RGGR Nº 076-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo N° 14 para ejecución de la Obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMÁN; TRAMO: CONDORCCOCHA - VILCASHUAMÁN".

RGGR Nº 075-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actualizado y PERT-CPM presentado por la Empresa OBRAINSA, por ampliación de plazo N° 10 paara la ejecución de la Obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMÁN; TRAMO: CONDORCCOCHA - VILCASHUAMÁN".

RGGR Nº 074-2017-GRA/GR-GG: CONTRATAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. JORGE HURTADO RIVERA.

RGGR Nº 073-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo planteada por el Contratista Multiservicios ROCÍO EIRL.

RGGR Nº 072-2017-GRA/GR-GG: RECONFORMAR, el Comité de Selección que se encargue del Concurso Público N° 04-2016-GRA-SEDE CENTRAL - UPL.

RGGR Nº 071-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, en parte la solicitud de ampliación de plazo N° 13 para ejecución de la obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMÁN; TRAMO: CONDORCCOCHA - VILCASHUAMÁN".

RGGR Nº 070-2017-GRA/GR-GG: DESIGNAR, a partir del 15 de febrero del 2017, al Ing. ALFREDO GUTIÉRREZ DEL VILLAR, como INSPECTOR de la obra por contrata: Meta 0176 "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN - LA MAR, AYACUCHO - COMPONENTE PLAN DE CONTINGENCIA".

RGGR Nº 069-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA al 02 de enero del 2017, la solicitud de ampliación de plazo N° 05 para la ejecución de la obra meta: "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS".

RGGR Nº 068-2017-GRA/GR-GG: MODIFICAR Y RECONFORMAR, el Comité de recepción y verificación parcial de contrato de obra: "REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CÁCERES UBICADA EN LA REGIÓN AYACUCHO - HUAMANGA".

RGGR Nº 067-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR, improcedente la solicitud de ampliación de plazo N° 01 planteada por el consultor CONSORCIO WARI.

RGGR Nº 066-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actualizado y PERTCPM reajustado por la Supervisión de Obra por ampliación de plazo N° 09 para la ejecución de la Obra, el Proyecto: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA - TOCCTO - VILCASHUAMÁN; TRAMO: CONDORCCOCHA - VILCASHUAMÁN".

RGGR Nº 065-2017-GRA/GR-GG: REGULARIZAR, la renovación de contrato, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276 el contrato de servicios personales del Ing. JORGE HURTADO RIVERA.

RGGR Nº 064-2017-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. PAVEL TORRES QUISPE.

RGGR Nº 063-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo contractual, solicitada por el Contratista CONSORCIO J&L INGENIEROS.

RGGR Nº 062-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR, improcedente la solicitud de ampliación de plazo contractual, planteada por el Contratista MULTISERVICIOS ROCÍO EIRL mediante Carta N° 012-2017-MREIRL/GG, de fecha 17 de febrero del 2016.

RGGR Nº 061-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo N° 12 para la ejecución dela Obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABA TOCCTO - VILCASHUAMÁN; TRAMO: CONDORCCOCHA - VILCASHUAMÁN".

RGGR Nº 060-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 13 solicitado por el CONSORCIO HOSPITALARIO AYACUCHO.

RGGR Nº 059-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 12 solicitado por el CONSORCIO HOSPITALARIO AYACUCHO.

RGGR Nº 058-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado y actualizado del Proyecto: "REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CÁCERES UBICADA EN LA REGIÓN AYACUCHO - DISTRITO DE AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 057-2017-GRA/GR-GG: CONFORMAR, el Comité de Selección para la adquisición de mobiliario escolar para la I.E. Mariscal Cáceres de Ayacucho.

RGGR Nº 056-2017-GRA/GR-GG: DESIGNAR, la Comisión de verificación e inventario de la obra por contrato de la Meta: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SIETE (07) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - REGIÓN AYACUCHO.

RGGR Nº 055-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR, improcedente la solicitud de ampliación de plazo contractual, planteada por el Contratista GRUPO AYG FORTALEZA EIRL.

RGGR Nº 054-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR, improcedente la solicitud de ampliación de plazo contractual, planteada por el Contratista CONSORCIO AYACUCHO.

RGGR Nº 053-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales de DEMETRIO TACAS CHECCNES.

RGGR Nº 052-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso administrativo de apelación interpuesto por MARINO MÁXIMO LOZANO MELGAR contra la Resolución Directoral N° 50-2016-GRA/GG-ORADM-ORH de fecha 27 de enero del 2016.

RGGR Nº 051-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR DE OFICIO, LA PRESCRIPCIÓN de la accion administrativa para iniciar el Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra de los Gerentes Generales del periodo 2009 del Gobierno Regional de Ayacucho.

RGGR Nº 050-2017-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra el Ing. RAFAEL QUISPE VILCAPOMA y el Ing. YURY MALDONADO VILLANUEVA.

RGGR Nº 049-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, el Recurso Administrativo de Apelación interpuesto por ALFREDO CÉSAR GUTIÉRREZ DEL VILLR en representacion de su cónyugue EDELMIRA AGUILAR VEGA contra la Resolución Ejecutiva Regional N° 320-2015-GRA/PRES de fecha 10 de abril del 2015.

RGGR Nº 048-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR PROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo contractual, solicitada por el contrtista CONSORCIO LOS ANDES.

RGGR Nº 047-2017-GRA/GR-GG: RESOLVER, el CONTRATO N°0147-2014-GRA-SEDE CENTRAL-UPL, de fecha 30 de diciembre del 2014, suscrito entre el Gobierno Regional de Ayacucho y el Consorcio San Nicolás.

RGGR Nº 046-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, la solicitud de ampliación de plazo N° 11 para la ejecución de la obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VLCASHUMÁN; TRAMO: CONDORCCOCHA - VILCASHUAMAN".

RGGR Nº 045-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, la solicitud de ampliación de plazo N° 10 para ejecución de la obra: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMÁN".

RGGR Nº 044-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, la solicitud de ampliación de plazo N° 09 para ejecución de la obra: "REHABILITCIÓN Y MEJORMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMÁN; TRAMO: CONDORCCOCHA - VILCASHUAMÁN".

RGGR Nº 043-2017-GRA/GR-GG: PRORROGAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. OMAR BEDRIÑANA CARRASCO.

RGGR Nº 042-2017-GRA/GR-GG: DESIGNAR, a partir del 02 de enero del 2017, al Ing. ARISTEO BERROCAL HUAMAN, como INSPECTOR de la Obra por contrata: "INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADOS EN LAS I.E. N° 277-29 Mx-U; I.E. N° 277-30 Mx-U, DE LOS CENTROS POBLADOS DE PATARUMI Y HUNCA DE LOS DISTRITOS DE LAMPA Y OYOLO, PROVINCIA DE PÁUCAR DEL SAR SARA - AYACUCHO".

RGGR Nº 041-2017-GRA/GR-GG: DESIGNAR, a partir del 24 de enero del 2017, al Ing. MARIO HERRERA ÑAÑEZ, como INSPECTOR de la obra por contrata: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 429-28/Mx-U DE CHURUNMARCA, DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO".

RGGR Nº 040-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado y programación PERT-CPM actualizado de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA III-1, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 039-2017-GRA/GR-GG: DESIGNAR, a partir del 02 de enero del 2017, al Ing. EMILIO TINCO HUAMANÍ, como INSPECTOR de las obras por contrata: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO DE SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN AYNA - LA MAR - AYCUCHO".

RGGR Nº 038-2017-GRA/GR-GG: DESIGNAR, a partir del 02 de febrero del 2017 al Ing.  MARIO HERRERA ÑAÑEZ, como INSPECTOR de la obra por contrata: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CORACORA - DISTRITO DE CORACORA - PARINACOCHAS - AYACUCHO".

RGGR Nº 037-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, con eficacia antiicpada conforme a lo facultado por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la ampliación de plazo N° 02 de ejecución de la Meta: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 38466 Mx-P DE RACCAYA, CANARIA, DISTRITO DE CANARIA - VÍCTOR FAJARDO - AYACUCHO".

RGGR Nº 036-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR DE OFICIO: LA PRESCRIPCIÓN, de la acción administrativa para iniciar el Procedimiento Administrtivo Disciplinario contra los funcionarios Ing. ARISTEO SÁDALO BERROCAL HUAMÁN, Ing. HAROLD FELIPE GÁLVEZ UGARTE, Ing. JORGE VELIO MONTES VARA, Ing. HERNÁN RICALDI PORRAS, Econ. ALCIDES MEDINA CARRASCO, Ing. CARLOS MARTIN GUANILLO RAMÍREZ, Ing. CARLOS HERMINIO HERENCIA GALLEGOS, Ing. EDGAR MAMERTO CHUCHÓN GARCÍA e Ing. JUAN MANUEL ALPISTE CARO.

RGGR Nº 035-2017-GRA/GR-GG: DESIGNAR, el Comité de recepción y liquidación de contrato de obra: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. SAN RAMÓN, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 034-2017-GRA/GR-GG: DESIGNAR, el Comite de recepción y liquidación parcial de Contrato de Obra: "REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CÁCERES UBICADA EN LA REGIÓN AYACUCHO - DISTRITO DE AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO".

RGGR Nº 033-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo contractual, planteada por el contratista R&B S.A.C.

RGGR Nº 032-2017-GRA/GR-GG: RESOLVER, el Contrato N° 0168-2013-GRA-SEDE CENTRAL-UPL de fech 29 de nviembre del 2013, suscrito entre el Gobiern Reginoal de Ayacucho y l Empresa R&B SAC.

RGGR Nº 031-2017-GRA/GR-GG: RESOLVER, el Contrato N° 0085-2014-GRA-SEDE CENTRAL-UPL de fecha 11 de setiembre del 2014, suscrito entre el Gobierno Regional de Ayacucho y la Empresa Consorcio NASCA.

RGGR Nº 030-2017-GRA/GR-GG: RESOLVER, el Contrato N° 0079-2014-GRA-SEDE CENTRAL-UPL de fecha 29 de agosto del 2014, suscrito entre el Gobierno Regional de Ayacucho y el CONSORCIO RÍO GRANDE, conformado por las Empresas AGHYS CONSULTING S.A. y R&B S.A.C.

RGGR Nº 029-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo contractual, planteada por el contratista CONSORCIO AMAZONAS.

RGGR Nº 028-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo contractual, planteada por el Contratista CONSORCIO RÍO GRANDE.

RGGR Nº 027-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo contractual, planteada por el contratista CONSORCIO NASCA.

RGGR Nº 026-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE POR EXTEMPORÁNEO, el recurso administrativo de Apelación interpuesto por Doña SONIA GONZÁLES PÁUCAR contra la Resolución Directoral N° 060-2016-GRA/GG-ORADM-ORH de fecha 03 de febrero del 2016.

RGGR Nº 025-2017-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra el Ing. CÉSAR IVÁN CALDERÓN GONZÁLEZ, Lic. Adm. NOLASCO PÁUCAR INCA, Ing. BLADIMIRHUAUYA ÑAHUI, Ing. FERNNDO ROJAS CUESTAS, Ing. ALEJANDRO QUISPE CURIÑAUPA, Lic. UBALDO HUAMANÍ LESCANO, Ing: WILLIAM AGUIRRE LLAMAS, Ing. KADER CABALLA APAZA, Ing. SIMÓN CAMASI PARIONA, Ing. ZACARÍAS DAVID ROCA CASO, Ing. EDILBERTO MISAICO VÍLCHEZ, Ing. SINTHIA MILAGROS CABALLERO RUIZ, Abog. ALDO RIVERA MUÑOZ, Ing. MIKE FREDY PILLACA TINCO, Ing. ELOY JUAN MACETAS ORÉ, Ing. JUAN URIEL ALARCÓN RAMOS e Ing. VÍCTOR MARIO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ.

RGGR Nº 024-2017-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra la Ing. SINTHIA MILAGROS CABALLERO RUIZ, Econ. EFRAIN GÓMEZ LÓPEZ, Abog. WILMAN SALVADOR URIOL y Sr. ABDÓN ROBLES VILLAR.

RGGR Nº 023-2017-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra el Ing. EDILBERTO MISAICO VÍLCHEZ y Sr. MIJAIL RODRÍGUEZ PALOMINO.

RGGR Nº 022-2017-GRA/GR-GG: RESOLVER PARCIALMENTE, el Contrato N° 086-2014-GRA-SEDE CENTRAL-UPL de fecha 11 de setiembre del 2014, suscrito entre el Gobierno Regional de Ayacucho y el CONSORCIO AMAZONAS (ARGHYS CONSULTING S.A. y R&B S.A.C.).

RGGR Nº 021-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso de apelación, interpuesto por el administrado Don PABLO BENDEZÚ CANCHARI, contra la Resolución Directoral N° 0680-2015-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 13 de octubre del 2015.

RGGR Nº 020-2017-GRA/GR-GG: DESIGNAR, con eficacia anticipada a la fecha de emisión del memorando N° 006-2017-GRA-GGR/GRI-SGSL al Ing. ISMAEL QUISPE SILVERA como INSPECTOR de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCTAIVAS EBR DE LAS ÁREAS URBANO POPULARES DE LOS DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y HUANTA DE LA REGIÓN AYACUCHO".

RGGR Nº 019-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR FUNDADO, en parte el recurso administrativo de apelación, interpuesto por el administrado MAURICIO ZAMORA HUAMÁN.

RGGR Nº 018-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de nulidad de oficio, contra las Resoluciones Gerenciales Regionales N° 257 y 0318-2015-GRA/GR-GG-GRDS de fechas 09 de setiembre y 15 de diciembre del 2015, respectivamente.

RGGR Nº 017-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el recurso de apelación, promovida por doña ELBA EMMA MEDINA QUISPE, contra los alcances de la Resolución Directoral Regional N° 216-2016-GRA/GR-GG-ORADM-ORH de fecha 21 de abril del 2016.

RGGR Nº 016-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo pedido por don MARINO MÁXIMO LOZANO MELGAR.

RGGR Nº 015-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, la solicitud de ampliación de plazo contractual, planteada por el contratista, mediante el escrito ingresado por mesa de partes del Gobierno Regional de Ayacucho con Expediente N° 025356-2016.

RGGR Nº 014-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, la solicitud de ampliación de plazo contractual, planteada por el contratista MEDIOS DE ELEVACIÓN S.A.C.

RGGR Nº 013-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR INFUNDADO, el Recurso Administrativo de Apelación, formulado por el recurrente Sr. ERASMO AUGUSTO BERROCAL ORDAYA, contra el Memorando N° 170-2015-GRA-GG/ORADM-ORH de fechas 13 de abril del 2015.

RGGR Nº 012-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, la solicitud de ampliación de plazo contractual, planteada por el contratista JOSÉ ALFONSO CASTILLO TARAZONA.

RGGR Nº 011-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, la solicitud de ampliación de plazo contractual, planteada por el contratista CONSORCIO AYACUCHO.

RGGR Nº 010-2017-GRA/GR-GG: RENOVAR, con eficacia anticipada del acto administrativo en armonía con lo dispuesto por el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 276, el contrato de servicios personales del Ing. SERGIO GENE URRIBARRI URBINA.

RGGR Nº 009-2017-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra el Lic. Adm. WALTER QUINTERO CARBAJAL, Arq. LENIN ROMERO PASTOR e Ing. SAÚL QUISPE SILVERA.

RGGR Nº 008-2017-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra el Abog. GERARDO FRANCISCO LUDEÑA GONZÁLES y el Abog. WILMAN SALVADOR URIOL.

RGGR Nº 007-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR FUNDADO EN PARTE, el recurso de apelación planteado por el administrado OSWALDO CAMARENA LUNA, representante del CONSORCIO SAN FRANCISCO DE ASÍS, contra el Procedimiento de Selección de Adjudicación Simplificada N° 100-2016-GRA-SEDE CENTRAL.

RGGR Nº 006-2017-GRA/GR-GG: APROBAR, la solicitud de ampliación de plazo N° 11 por un periodo de 01 día par la ejecucion de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO, UBICADA EN LA REGIÓN AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA".

RGGR Nº 005-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR IMPROCEDENTE, el recurso administrativo de revisión, incoado por la impugnante ANA MELBA QUISPE MALDONADO, contra la Resolución Denegatoria Ficta.

RGGR Nº 004-2017-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra el Ing. CARLOS ZEVALLOS SOLDEVILLA, Ing. EDGAR M. CHUCHÓN GARCÍA y la servidora MARÍA ANTONIETA ANDÍA CÁRDENAS.

RGGR Nº 003-2017-GRA/GR-GG: INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, contra Lic. Adm. WALTER QUINTERO CARBAJAL, CPC. WALMER OCHOA CUBA e Ing. WILLIAM AGUIRRE LLAMAS.

RGGR Nº 002-2017-GRA/GR-GG: MODIFICAR E INTEGRAR, el artículo segundo de la Resolución Ejecutiva Regional N° 800-2012-GRA/PRES, de fecha 14 de Agosto del 2012.

RGGR Nº 001-2017-GRA/GR-GG: DECLARAR, improcedente la solicitud de ampliación de plazo contractual, solicitada por el contratista, en mérito a las razones expuestas en la parte considerativa.